内墙抹灰分项工程内部承包合同

《内墙抹灰分项工程内部承包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、内墙抹灰分项工程内部承包合同依照中华人民共和国《经济合同法》和《国务院建筑安装工程承包合同》以及《劳动建筑法》的相关规定，相互制约协调关系，双方本着平等、自愿、公平、互利权益平等的原则制定本合同，以便双方共同遵守执行。发包单位：青岛汇达建筑劳务有限公司（以下简称甲方）承包单位（人）：胡正长（身份证：342622197202234255）（以下简称乙方）工程地址：青岛市河西工程名称：鲁岳梦境江南工地4#、5#楼工程结构：框剪承包范围：网点、主体4#、5#楼的内墙抹灰全套工序及人工上料。承包价格：（包人工费）网点按实际抹灰面积综合价每平方米捌元，（包人工费）主体按实际

2、抹灰面积综合价每平方米捌元整，（在确保工期的前提下按此价格，否则拖延一天每平方米降低价格伍角，以此类推），包喷浆。乙方施工人数：70人。分项工程开竣工日期：自2009年7月1日开工至2009年7月30日全部结束。（主体验收后开始计工期）一、施工开始准备工作甲方应该做好施工现场“三通一平”并提供工程所需要的施工机具。二、材料供应1、乙方应根据工程进度二日提供所需要的材料及机具计划给甲方，甲方接计划后在一日内将所需要的材料机具运至工地内，如甲方提供材料不及时，造成停工待料，延误的工期顺延。2、乙方在施工前五日内把所需材料机具计划报给甲方，否则因材料而耽误施工，一切责任

3、由乙方承担。3、乙方所报的材料计划必须真实有效，不得多报谎报，否则造成材料浪费或给施工单位多增加租凭费，此费用由乙方承担。三、安全施工1、在施工过程中，甲乙双方必须牢固树立“安全第一”的思想、严格按照安全操作规程操作，杜绝违章操作，否则出现一切安全事故，一切责任和损失由事故责任方承担。2、乙方在施工中严禁自上而下抛垃圾或任何材料，否则每次罚款500元，因此而造成的一切责任和损失由乙方承担。3、乙方人员未经甲乙同意不得接、拆电线、脚手架外网、内网和安全防护措施或修理电器、机器设备，如有违反每次罚款200元，因此而造成的一切责任和损失由乙方承担，甲乙概不承担任何责任。

4、四、工程质量1、乙方在施工中严格按照设计要求及施工规范施工，质量达到验收标准后，甲方按合同付款方式支付乙方必需发清民工工资，乙方在施工过程中，造成工程质量事故，乙方承担一切经济损失和法律责任。2、由于甲方施工员提供的技术数据有误，所造成的质量和返工费用由甲方承担。3、在各项施工过程中必须按照甲方各项施工技术交底施工，否则经查处，每个罚款100元。五、文明施工本工地属于标准化工地，在施工过程中，乙方必须做到落地灰每天清理一次，确保达到标准化工地，否则经检查达不上标准造成罚款，甲方按照施工单位罚款加倍罚款乙方。六、付款方式1、质量达到验收标准后，工程实测实量，甲方按每

5、月实际完成工程量的50%支付，完工后付至80%，年底付清，（乙方必须在每次月5日前以书面形式将上月完成的工程量报到甲方预算进行审核，并办理好有关签字手续，在15日左右进行付款。否则乙方将自动放弃上月工程量结算）。2、因工程质量、工期、安全等乙方所造成的影响结算乙方自负。七、违反合同责任1、甲方未按合同提供原材料、机具、施工场地、资金造成的乙方窝工、停工损失由甲方承担。2、乙方未能按质按量完成任务，不能确保安全施工，文明施工和环境卫生，甲方有权终止合同，乙方并承担因此而造成的一切损失，乙方愿意按合同价格70%结算，余款乙方自动放弃，乙方所有员工限二日内无条件撤出工地

6、。3、因乙方在施工中中途放弃本工程施工，乙方自愿放弃所有的工资款并承担因此而给甲方造成的损失。八、乙方人员进入工地，须持有身份证，要统一着装、佩带胸卡、持有效的上岗证（上岗率100%）体验证明、照片等。无有效上岗证和体检不合格人员严禁进入施工现场作业。必须遵守工地各项规章制度，不得打架、斗殴，否则罚款1000元，不得出现偷盗赌博现象，否则偷盗一次罚款1000元至5000元，赌博每次罚款100至500元，造成后果承担一切经济损失，情节严重交公安部门处理。九、乙方使用的机具必须有专人操作妥善保养。如有意损坏和丢失，按原价的2倍赔偿。十、乙方如私自在工地停工，每停工一小

7、时甲方罚款乙方1000元，以此类推，超出10小时乙方自动退出工地，甲方按乙方完成工程量60%进行结算，余款乙方自愿放弃。十一、乙方在收到甲方拔付工程款后不得拖延职工工资，乙方在与职工发生矛盾时应及时解决，杜绝职工上访和不良形成的发生。否则每发生一次甲方罚款乙方1—5万元在结算时扣除。甲方拔付的人工费发放后做工资表报甲方必须真实有效。十二、本合同未尽事宜在施工中双方协商解决并形成书面文字。十三、合同发生纠纷时，双方本着权益平等的原则，及时协商解决，如协商不成，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可直接向工程所在地人民法院起诉。十四、本合同一式两份，甲乙双

8、方各执一份