供水施工合同样板

《供水施工合同样板》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、编号：供水工程施工合同工程名称：工程地点：7第一部分协议书发包人(全称)：承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：①生活泵房②室外管道③水表出户三、合同工期开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（人民币）¥：元六、组成合同的文件7组成合同的文件包括：1、本合同协议书

2、2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表

3、人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：7第二部分通用条款（略，同中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款内容）第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。2.3适用

4、标准、规范适用标准、规范的名称：供水集团关于地下管网敷设和二次供水的材料要求及安装技术标准3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数7提供6套，不足的由承包人自行复制，费用自理；工程竣工验收合格后全部图纸归还发包人。二、双方一般权利和义务1、工程师发包人派驻的工程师姓名：职务：电话：2、项目经理姓名：职务：电话：3、发包人工作3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间：开工前七日内完成（2）将施工所需的水、电路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前七日

5、内完成（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前七日内完成（5）图纸会审和设计交底时间：开工前七日内完成（6）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人负责协调相关单位进行处理。（7）涉及园林绿化、市政道路破复、小区内渣土证、余土外运等费用由甲方自理（有特殊约定除外）。74、承包人工作1）应提供计划、报表的名称及完成时间:2）承担施工安全及非夜间施工照明的责任要求：3）施工场地清洁卫生的要求：4)双方约定

6、承包人应做的其他工作：三、质量与验收四、安全施工（执行通用条款）五、合同价款与支付1、合同价款及调整1.1本合同价款采用方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：1.2双方约定合同价款的其他调整因素：1、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：2、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：7六、工程变更七、竣工验收与结算1、竣工验收1.1承包人提

7、供竣工图的约定：承包人提供全套竣工图2套。所有竣工图应为新图纸；发包人提供的图纸不足的，由承包人自行复制，费用由承包人在合同价款中考虑。2、工程结算3、发包人收到竣工结算报告后，在规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可，乙方将进行结算。八、违约、索赔和争议1、违约本合同通用条款26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议的，造成的停工由发包人承担；在下次进度款支付时，一并支付拖欠进度款的同期银行贷款利息。双方约定的承包人

8、其他违约责任：双方另行协商。2、争议2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，请当地建设行政主管部门调解，调解不成的，按照以下第解决：（1）向合肥市仲裁委员会提请仲裁；7（2）向瑶海区人民法院提起诉讼。九、保修1、乙方对施工的工程质量必须从竣工通水日期起算，保修两年。2、计量水表（包括水表）以外的管线，甲方必须在竣工后一个月内将产权无偿移交供水集团有限公司。十、合同份数46.1双方约定合同副本份数：十一、补充条款本补充条款是