下沙酒店包清工合同

《下沙酒店包清工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同编号：装饰工程施工合同杭州龙禧装饰工程有限公司HangzhouLongxiDecoratesEngineeringCo.,LTD甲方：乙方：（签章）（签章）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程和施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方将装修工程全部承包给乙方进行装饰装修施工。双方就工程承包事宜达成以下协议：第一条工程概况1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。1.2工程承包方式：包清工方式（即只单包工程施工）1.3装修期限为＿＿天，开工日期

2、＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。1.4合同价款：本合同承包价计人民币（大写）￥：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；（小写）￥：＿＿＿＿＿＿元。第二条工程施工内容装修内容以工程预（决）算清单和预算备注说明的内容为准。第三条施工准备及双方的义务3.1甲方工作：①甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案，确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单；②甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能

3、部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方免费提供施工需要的水、电、，并说明使用注意事项；③施工过程中所需的原材料及辅助材料均由甲方购买；④甲方需负责消防、城建、吊装、运输等一切施工手续并负责相关费用；⑤甲方应及时供应施工过程中所需的原材料和辅助材料，所有材料外加工由甲方负责。3.2乙方工作：①乙方应按照甲方的要求和意图按照国家相关标准及施工工艺进行施工；②乙方施工过程中应合理安排并节约使用相关原料及辅料，不得浪费；第四条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时

4、调整工程费用及工期。第五条材料的提供5.1甲方所提供的材料、设备、甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，然后双方应清点数量和检查质量。第六条工期延误6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方同意确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）甲方同意工期顺延的其它情况。6.2因甲方的原因未按约定完成其应负责的工作而影响工期的、工期顺延；因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的、返工费用由甲方承担，因乙方施工失误而影响工程质量的、返工费用由乙方承担，工期顺延。6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。6

5、.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第七条工程款支付方式合同生效后，甲方按以下表格中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付金额第一次合同签定当天100000.00元第二次工程到半80000.00元第三次工程结束后5天之内80000.00元第八条违约责任8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。8.2因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办

6、理合同终止手续，并由责任方赔偿对方工程预算总造价15%的违约金。8.3甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金＿＿元。8.4由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金＿＿元。第九条合同争议的解决方式本合同履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的可以依法向杭州市江干区人民法院起诉。第十条附则本合同一式两份，经双方签字后生效，双方各执一份。甲方（签字）：乙方（签字盖章）：日期：日期：合同附件合同编号：业主的装修工程，根据我公司设计人员现场实测，经双方相互

7、沟通形成共识，并确立了设计及施工用材和预算的编制，具体内容如下：1、施工工程量及设计变更，业主必须先与公司设计师、施工负责人签定设计、工程量变更（变更联系单）后方可施工；施工人员无权先做后签，严禁业主与公司员工私下交易，包括业主介绍员工私自外出打工，一经发现查实有以上行为的，公司有权作出停工或终止合同处理，对此引起的一切后果均由业主承担。2、各项工程完工后，由公司和业主进行工程验收，合格后双方在验收单上签字。业主按合同付款期及时交款，如延期交款，工期延期及后果业主负责。未经竣工验收合格业主收回或更换入门钥匙及

8、入住，即按已竣工验收合格评定，业主须在七天以内，到公司开具《工程保修单》并在保修单上签名认可，未开具《工程保修单》和未经签名的工程公司可不予保修。3、申请装修许可证及物业管理处应付的保险费、装修押金等均由业主支付。如由公司施工人员造成小区内设施、设备损坏的由公司赔偿。4、业主在施工期间应提供水、电等施工设施，以及楼道畅通和居民与物业公司的协调工作。5、为保证资金安全，装修工程款的交纳须业主亲自到公司