内部承包协议及管理制度

《内部承包协议及管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、合同编号：劳务施工内部合同内部承包协议书甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）为规范工程施工管理，现将工程承包给乙方施工，结合本工程具体情况，本着有利施工，明确责任的原则，双方协商一致基础上，达成协议如下：一、施工工程名称：二、施工内容：土建三、工程地点：四、工期：以业主签定的工期为准五、工程造价：暂定六、工程质量：合格七、施工方式：包工包料八、管理费：乙方须上交甲方管理费用为工程审计后总造价的1％，于发包方交清。（其它所有工程费用包括税金均由乙方全部承担）。九、履约保证金等的约定1、发包方收取履约保证金由乙方负责并通过四方帐

2、户缴纳。2、与建设方所订立的合同是乙方自行商议自愿填写，如发生安全事故、合同纠纷、债权债务及法律责任等均与甲方无关，应由乙方自行承担。十、甲方权利与义务1、行使管理权；质量监督权2、决定奖罚权；3、收取企业管理费权；4、有权解除本合同，有权最终确认损失额并予追究。5、建设单位转入甲方帐户的工程款，甲方应做到专款专用，在工程款到达甲方帐户后三天内（节假日除外）应及时付给乙方（特殊情况除外），不得挪用、占用工程款，如刻意挪用、占用工程款则按5万元每天罚款给乙方。十一、乙方权利1、全面履行与发包方签订的合同内容。2、行使人员组织、

3、经济、管理、材料采购、工人奖惩权。3、负责工程款催结进户，负责保修款到期的余款催结进户。十二、乙方义务1、对质量终身负责。乙方应建立健全现场岗位责任制，要人员到位，责任到位、奖罚到位：施工中应严格遵守规范、规程及强制性标准。期间若出现任何事故，责任自负，费用自理。2、认真遵守法律法规，学习新技术，掌握新知识，特别要注重职业道德，讲究行为规范，提高综合素质。严格执行甲方的各项规章制度、决议、决定。不拖欠材料款、工人工资、不将纠纷转嫁甲方，否则甲方将对乙方进行处罚伍万元/次。3、遵守和执行甲方的质检、安检、文明工地检查验收制度及

4、程序，执行整改决定，严格按照操作规程规范运作。4、参加甲方及上级各级活动（费用自理），履行各种应尽义务，及时完成甲方交办的各项任务。5、按规定所有材料应使用合格产品，使用经批准的各种配合比，不得以劣充优，偷工减料。6、工程竣工后，备有完整的各种工程经济技术资料，签证齐全包括竣工图交专人保管，交甲方一份（须原件）。7、必须建立用工、购买材料合同档案，交专人保管，及时办理各项签证及人员保险。8、发包方工程款不及时到位的情况下，由乙方自行解决。9、如因工程质量问题或其他原因造成所建工程无法验收或工程验收不合格，一切后果全部由乙方承

5、担。10、必须确保准时足额发放农民工工资及材料款，否则由此产生的一切后果和费用均由乙方自行承担，与甲方无关。如因此牵扯到由甲方支付所发生费用的则乙方应按所付额的双倍赔偿给甲方。11、必须为工人购买法律规定的各项保险，否则由此造成的一切法律及经济责任均由乙方自行承担，与甲方无关。如因此牵扯到由甲方支付所发生费用的则乙方应按所付额的双倍赔偿给甲方。十三、奖罚、工期延误每推迟一天交工，造成甲方损失，其损失额按建设方要求损失计算。1、违反甲方安全生产、文明施工等规章制度，按规定处罚。（见附件：安全生产管理制度及处罚制度）2、不按《质

6、量手册》、《程序文件》模式运作，每有一项不合格，罚500元。3、乙方竣工资料不齐全，不真实，除按合同价款的1%处以罚款（另并将资料签证补办齐全）。4、乙方发生经济纠纷不能调解，致使甲方沦为被告的，乙方除承担所有经济纠纷费用外，另罚款20000元/次。5、乙方交付使用工程发现质量问题时，编理由、讲原因、借故不及时处理，每次罚10000元。6、乙方进入工地如若随意撤出工地，未将全部完工，应向甲方赔偿造成的全部损失（包括延误工期损失），其损失以甲方计算为准。在此基础上，除收取规定费用外，加罚合同总价的2%。7、在乙方承包该工程期间

7、，甲方不承担任何债权债务及一切法律责任。乙方在施工期间，如因资金不足等原因造成工程停工或无法完成该工程，前期已施工分项分部工程均不予结算，并勒令乙方在三天内退场，同时乙方缴纳的合同履约金不退或以实物抵押的均属甲方所有。乙方如无正当理由致使该工程停工五天以内的均按本条款执行。(业主原因致使工程停工的除外)8、发包方支付工程款时必须有甲方出具的财务手续方可，乙方不得私自从发包方直接领取工程款，否则一经发现处以工程总价5%的罚款。十四、其它1、节假日、农忙不得停工或变相停工，甲方不额外补贴，工期不增减。2、甲方不承担乙方施工许可证

8、等发生的任何费用。3、乙方施工后，如有增加工程量及在建设单位内承担的其它项目，均应上缴甲方管理费。4、乙方必须建立健全工程项目帐表，自负盈亏，交纳所有税金（包括个人所得税等）。5、工程款必须进入甲方帐户，乙方不许从建设方直接领取工程款，否则甲方有权对乙方进行处罚。十五、本协议签字之日起生效