装饰装修合同样式

《装饰装修合同样式》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、装饰装修工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等其它有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就事宜达成如下协议：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围：二、合同价款：元（大写：）。三、工期：自年月日至年月日。因甲方原因和不可抗拒因素造成工期延长的，工期顺延。因乙方原因造成工期延长的，工期不顺延。四、工程质量标准：合格。五、甲乙双方义务：（一）甲方义务1、为乙方入场施工创造条件，负责提供水源、电源为乙方施

2、工使用。协调乙方施工人员的住宿事宜。2、负责对乙方完成施工任务的质量、工程进度、安全生产、文明施工等项工作进行监督、检查。(二)乙方义务1、乙方委派为乙方代表，全权负责合同履行，按设计要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责处理的各项事宜，其签订的文件视为乙方对有关事宜的确认。2、严格执行国家及地方的有关规范要求进行施工。3、处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户（单位）的关系，保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。4、合理使用甲方提供的水、电等条件和设施，费用由乙方负责。5、工

3、程竣工但未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6、若因乙方在施工中违反国家法律、法规或国家安全等有关规定而受到一切处罚，均有乙方承担。7、施工工人及管理人员应持有相关资格或上岗证，甲方有权检查。乙方在施工期间应加强安全生产、文明施工。凡发生的一切安全事故等责任均由乙方完全负责并承担一切费用。8、乙方必须服从甲方及监理单位的管理。六、工程价款及支付方式：依据招标文件规定，施工人员、设备进场后，拨付中标价的20%作为预付款，在施工过程中按工程施工进度分期拨付工程进度款至中标价的75%停止拨付，工程

4、完工验收合格后拨付至中标价的95%，剩余的5%作为工程质量保证金，保质期满一年后后一次性付清（无息）。七、违约责任：（一）乙方违约责任1、本合同生效后，乙方应严格履行合同所约定的各项条款。若需变更合同内容的，应双方协商一致后，签订补充协议。2、因施工质量不合格，乙方不予整改、未在约定期限内整改或经整改后仍不合格的，甲方有权终止合同并由乙方承担由此造成的一切损失。3、乙方因违反法律、法规等规定而受到罚款或给对方造成损失的，由乙方承担责任。4、工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工，费用由乙方承担。（二）甲方违

5、约责任1、甲方未按规定的时间和要求提供施工场地以及由甲方引起的其他原因，造成乙方停工、窝工的，甲方应承担相应停工、窝工造成的损失。2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同约定款项，其造成的一切损失和责任由甲方承担。八、工程变更：在施工中如需更改或增减工程项目，双方需在协商一致的情况下填写工程变更协议，增减项目据实结算。九、工程保修：工程成品负责保修一年，质保金为合同价款的5%。保修期间，因乙方原因造成的一切费用由乙方承担。保修期内乙方接到甲方维修通知五日内组织维修，保修期满十个工作日内甲方向乙方支付质保金。十、附

6、则1、本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。2、本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院起诉解决。3、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：办公地址：办公地址：年月日年月日