建设工程施工合同纠纷民事判决书：(2010)南民再字第119号

《建设工程施工合同纠纷民事判决书：(2010)南民再字第119号》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建设工程施工合同纠纷民事判决书：（2010）南民再字第119号来源：日期：2011-03-14　　河南省南阳市中级人民法院民事判决书　　　　（2010）南民再字第119号　　申请再审人（一审原告、二审上诉人）南阳建设集团总公司。　　法定代表人王长安，任该公司总经理。　　委托代理人徐淑梅，河南梅溪律师事务所律师。　　申请再审人（一审被告、二审被上诉人）南阳市骨科医院。　　法定代表人贾虎林，任该院院长。　　委托代理人韩富强，该院职工。　　委托代理人于玲，河南青剑律师事务所律师。　　南阳建设集团总公司（以下简称建设集团）与南阳市骨科医院（以下简称骨科医院）建设工程施工合同纠纷一案，卧龙区人民法

2、院于2009年7月24日作出（2008）宛龙七民初字第71号民事判决。建设集团不服，提出上诉。本院于2010年5月11日作出（2009）南民二终字第874号民事判决，已发生法律效力。南阳建设集团总公司、南阳市骨科医院均不服，向本院申请再审，本院于2010年7月7日作出（2010）南民申字第116号民事裁定，裁定对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭公开开庭审理了本案，南阳建设集团总公司的委托代理人、南阳市骨科医院的委托代理人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。　　卧龙区人民法院一审查明，2000年1月4日原、被告双方签订《建设工程施工合同》，合同约定：由原告承建被告在南阳市八一路南三里河西的

3、住宅楼，建筑面积6954.30平方米，承包范围为施工图纸范围内所有土建、水电安装、装饰工程（含地基处理），实行包工包料。合同价款：暂按308万元，最终以决算价为准。工程质量等级：市级优良，达到市优良标准，按工程总价的2%加价。工程款的预付与支付方式、时间，按工程实际形象进行拨付，通过银行转帐至乙方指定帐户，乙方人员、设备进场开工后预付30%，基础完成再拨付总价的30%，主体结顶再拨付30%，余款待工程竣工决算扣留1%保证金后30日内结清，保证金于保修期满后分项一次结清。合同签订后，2000年4月26日，建设集团的设备、人员正式施工作业开挖长98.8米、深2米的围墙基础。因地皮问题发生纠纷

4、，围墙基础曾两次在挖好后向北移动。2001年9月24日工程竣工。经决算，土建工程的价款为2976545.21元，水电安装工程的价款为355777.73元，合计3332322.94元，在扣除5%让利和1%质保金后工程款为3132406元。经验收，南阳市建委下发宛建质（2002）4号文件，评定该工程为优良工程。原告已领取工程款3057153.74元，质保金21000元，原、被告对此均无异议。　　另查明，2000年3月17日，被告将55500元（含装卸费）转到南阳水泥厂，原告项目经理出具“收水泥300吨，合款55500元”收条一份，水泥发票于2000年6月3日开出之后，由于水泥厂封闭运行，提不

5、出水泥。2002年5月15日，骨科医院和徐某某签订协议书约定，徐某某以骨科医院的名义提起诉讼，医院应出具委托书，案件胜败与医院无关，一切后果由徐某某承担。协议达成后，徐某某以骨科医院的名义提起诉讼，后因执行不回款，法院发债权凭证一份。债权凭证显示债权57100元，债权人骨科医院。再查明，2000年5月9日，原告替被告垫付给李学志因边界纠纷赔偿款5500元，原告垫支后被告未将该款支付给原告。　　庭审中，原告就该工程款停窝工损失向法院提出进行司法鉴定申请。法院委托南阳市建兴事务所进行鉴定，该所作出（2008）价鉴字第17号鉴定书。鉴定结论为：停窝工损失为662892.45元。对该鉴定结论，原

6、告无异议，被告对该鉴定结论虽有异议，但未提出重新鉴定申请。　　卧龙区人民法院一审认为，原、被告在平等自愿的基础上签订的建设工程施工合同，合同内容意思表示真实，亦不违背法律规定，应为有效合同。关于工程款是否支付完毕，原告认为应支付工程款为3132406元，已领工程款3057153.74元，下欠75252.26元。被告辩称2000年6月3日被告购水泥300吨，价款54900元，已将水泥交给工地，有工地负责人徐某某所打收据为凭，该款应冲抵工程款。因项目经理徐某某与骨科医院签订的协议约定明确，该水泥款实际所有人为徐某某而并非骨科医院。故对被告该项辩称予以采信，应将该款冲抵下欠工程款。故被告实际下

7、欠原告工程款为20352.26元，应予以确认。关于优良工程款66646.45元，被告是否应当支付，因双方合同中明确约定：“工程质量达到市级优良标准，按工程总价的2%加价”。因该工程被南阳市建委评为优良工程，有南阳市建委宛建质（2002）4号文件为证。故被告应支付原告优良工程奖金66646.45元。关于剩余的12300元质保金被告是否应当支付给原告。因双方合同约定保修金按工程总造价的1%预留，保修期满后分项一次结清。保修期限：土建一年