华夏土建劳务分包合同

《华夏土建劳务分包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程劳务分包合同合同编号：01号合同类别：挖孔桩分包人：签订日期：6工程劳务分包合同发包方：重庆豪亿建筑装饰有限公司（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将重庆远平滤清器厂加层发包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况1.1工程名称：重庆远平滤清器厂加层1.2工程建筑面积：㎡1.3工程地址：重庆渝北空港1.4工程工期：1.5质量等级：合格第二条：发包具体工作内容基础挖孔桩：土石方开挖、出渣运输、护壁模板、钢筋、砼及孔桩成孔验

2、收合格的全部工作内容，包括一切机械、设备、用具、模板、安全保护（搅拌机、照明、活动配电箱、架料由发包方提供）第三条分包项目及包干单价3.1乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2分部分项包干单价如下表（单位：元）.分部分项单位包干单价其中基价质量安全工期文明施工材料节约基础地槽（坑）土方6分部地槽（坑）松次坚石平基土方平基松次坚石地梁钢筋砼挖孔桩芯钢筋砼挖孔桩园桩（综合）米元元10元2元1元1元挖孔桩椭园桩（综合）米元元10元2元1元1元备注：挖孔桩工程量按开挖深度以延长米计算

3、。装饰分部内抹灰（内墙面、天棚）砼地坪楼（屋）地面找平层瓜米石地坪贴楼地面地砖贴楼梯（投影面积）地砖贴瓷砖外墙面砖屋面保温层屋面找平层屋面钢性层主体分部主体钢筋砼框架砖砌体构造柱其他外架搭拆（单排）外架搭拆（双排）满堂架搭拆内架搭拆搭拆平台注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定4.1质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到合格6，质量要求须由甲方现场项目

4、工程质监负责人按国家所规定的关施工验收规范和标准验收和签发。若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业方的总合同所约定的质量处罚条款执行。4.2分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时段具体工期及形象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工（未提前15天通知甲方）或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金200元/天。4.3安全：严格执行建设部JGJ59-99标准及《重庆市劳动安全条例》乙方应尽量杜绝伤、残、亡

5、等安全事故，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该项目指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。在分包工程工期内所发生伤、残、亡等安全事故，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总

6、部安全管理部门；重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求甲方有权给予乙方适当的罚款。4.5材料使用、管理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取；凡超耗部份和乙方恶意浪费（不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等）部分的材料费由乙方全额全价（预算价）赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。4.6乙方进场后，

7、若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方承担。第五条：劳务分包费的支付5.1支付方式：银行转帐支票（或现金）5.2支付程序：乙方每月25日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建设方验收合格的的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的50%支付分包款，累计付至总分包款的50%时暂不支付，余款在建设方及监理验收合格后2月内付给乙方。第六条：临时设施、水、电由甲方提供。第七条：附则7.1本合同条款所述的项目管理人员具体

8、名单详见公示于甲方现场项目工程部的管理人员简介。7.2本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。67.3本合