装饰工程施工队承包合同(家装)

《装饰工程施工队承包合同(家装)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、装饰施工协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况1.1工程名称：　　　　　　1.2工程地点：　　　　　　　　　　　　1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年　　月　　日开工，于年　　月　　日竣工。1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第二条甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等，并说明使用注意事项，做好乙方进入现场的前期工作。2.2甲方的现场项目

2、代表，负责本合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。2.3乙方在施工过程中，若不服从甲方的管理，甲方有权向乙方进行罚款，直至取消施工资格。2.4施工过程中发生施工变更的项目，及时通知施工部确认并给施工单位下达变更洽商书。2.5根据工程进度要求，及时提供合格的建筑装饰材料。2.6根据工程进度，按合同条款及时支付工程款。第三条乙方工作第4页共4页3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，领会并执行甲方的施工方案和进度计划。3.2指派常驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事

3、宜。3.3施工合同签订后，乙方不得中途私自停工，严格按合同工期完成施工任务。3.4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。需变更施工的项目，必须有甲方下达的变更洽商通知书后，方可施工。3.5在施工过程中，要严把施工质量与装饰材料的质量关，凡由质量问题而此引发的施工质量和材料质量问题由乙方负责。3.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，禁止使用童工和北京市规定的其他人员，施工人员必须具备三证，否则由此引发的一切责任事故，由乙方自行承担并处理。3.7施工中未经甲方同意，不得随意

4、拆改原建筑物结构及各种设备管线。在实际施工过程中，若发生变更要及时通知项目经理或技术人员办理洽商文件。3.8　工程竣工未移交甲方和业主之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条关于工期的约定4.1甲方应业主要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方不得因此而收取赶工费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，视其情况工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明

5、、设计变更和现行的《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定优良标准。5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。第六条关于工程价款及结算的约定第4页共4页付款方式：第七条有关安全生产和防火的约定7.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。7.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引

6、发的一切经济损失。第八条违约责任8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应适当补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金元。8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。8.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。8.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。8.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同

7、终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条争议或纠纷处理9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁。第十条其他约定10.1工程质量：如果承包单位施工质量达不到工程质量要求时，甲方有权责令乙方撤离工地，并以现场完成的实物量和质量的80%予以结算，若因施工质量造成的返工，其材料消耗由施工单位负责。10.2施工单位在施工期间，严格执行本合同第八条之规定，若违反规定而造成的安全事故，由乙方承

8、担一切责任。应乙方要求，甲方可参与有关