琴棋学校维修工程合同

《琴棋学校维修工程合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建设工程施工合同书工程名称：屈原管理区琴棋学校维修工程工程地点：屈原管理区琴棋学校院内建设单位：屈原管理区教育体育局施工单位：湖南营田建筑有限公司5发包方：屈原管理区教育体育局承包方：湖南营田建筑有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据2011年8月11日屈原管理区琴棋中学招标书和中标单位的投标书，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程项目一、工程名称：屈原管理区琴棋中学维修工程二、工程地点：屈原管理区琴棋中学三、工程立项批准文号：，资金来源：区财政自筹。四、工程建筑面积m2,承包范围：跑道的维修、学校室内装饰、食堂等工程。五、

2、工程造价：伍拾壹万陆仟玖佰柒拾陆元零肆分（￥516976.04元）。六、工程承包内容附件：招标控制价（516976.04元）。第二条施工准备一、发包方：1、本合同签订后５天内提交建筑施工许可证；二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2、组织施工人员和材料、施工机械进场；第三条工程期限5一、根据国家工期定额和使用需要，工程开工日期为2011年8月15日，工程总工期为35天（有效工期）。二、开工前5天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表（或监理工程师）签证后，工期相应顺延。1、按施工准备规定，施工场地的水

3、、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、有新增工程量或工程量发生变化的。第四条工程质量及安全管理一、本工程质量经双方研究要求达到：合格工程。二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，并按下列第1项对工程质量实行监督管理：1、由屈原管理区质量安全监督站对建筑工程质量实行质量监督；2、本工程属区办公楼项目，由区教育文体局和琴棋中学对施工现场进行管理；3、本工程实行建设监理制度，由监理有限公司承担监理业务，总监代表：何波；4、项目经理姓名：田最良职务：项目经理三、承包方必须严格按照施工说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。四、承包方

4、在施工过程中必须遵守下列规定：51、隐蔽工程必须经发包方和监理工程师检查验收签章后，方可进行下一道工序；2、工程竣工后，承包方按规定（屋面渗漏5年）对工程实行保修。保修时间自通过竣工验收之日算起；3、施工中发生的盗窃、人身损害伤亡等一切安全事故责任都由乙方承担，甲方不承担任何法律责任和经济责任。第五条工程价款的支付与结算方式本工程采取合同总价包干形式：1、本工程价款采用总价合同方式确定。因发包方指令发生的设计变更引起的工程量变化，需按程序报请发包方同意再经现场监理工程师和发包方负责人签证认可，其工程量结算单价，原合同清单中有的、按合同清单单价计算，原合同清单中没有的重新参照工程量

5、清单上限值编制原则或现场协商价格包干进行计算。2、承包方在施工过程中必须按劳动合同规定，按时按约定支付劳务人员工资，并依法承担责任。3、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：本工程签订合同后3日内第一次付总造价的40%，工程完成竣工验收合格后3日内第二次付总造价的40%，其他20%的余款，除留3%的质量保证金外年前一次性付清。根据国家有关规定质量保证金留期一年，自验收合格之日算起。第六条奖罚条件一、工期提前或拖延的奖罚；1、按合同期完工者不奖不罚；2、延误工期，每延期一天，由承包方按合同向发包方支付违约金5500元整/天，提前一天奖300元整/天。第七条纠纷解决办法1双方约

6、定的承包人其他违约责任，双方协商解决。2、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由合同仲裁机构仲裁，仲裁不成或不服，可向法院提起诉讼。第十条附则一、本合同一式陆份，甲乙双方各执正本叁份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提供修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。四、本合同签订日期年月日。五、合同签订地点：屈原管理区教育体育局。发包方：法人代表：委托代理人：单位地址：开户银行：帐号：电话：承包人：法人代表：委托代理人：单位地址：开户银行：帐号：电话：5