工程装璜石材施工合同标准样式

《工程装璜石材施工合同标准样式》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程装璜石材施工合同发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：详见工程施工图纸内容；4、承包方式：包工包料(含水泥、沙子、干挂件、安装胶水、石材防腐等一切用材。)、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收（承担一切验收组织和费用）。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。二、合同工期及工期延误1、开工日期：现场协商定，竣工日期按现场装璜总体进度同步，合同工期总天

2、数　　天（以实际进场施工之日算起）；2、由于乙方的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，乙方向甲方支付合同价款万分之＿　的违约金；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：A甲方未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；B甲方未能按约定日期支付工程进度款；C5甲方代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；f不可抗力；g其他非因乙方原因造成停工累计超过24小时。4、乙方在以上情况发生后，就延误的工期以书面形式向甲方代表（或监理工程师）提出报告；甲方代表（或监理工程师）在收到报告后　

3、2　日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照《石材施工质量验收规范》验收。四、合同价款合同暂估金额（大写）（人民币）　　　，小写￥　　　　。五、工程款结算：工程进度款以工程实际发生量据实结算（单价见报价单：报价总价为折后为：）1、本工程首付订金2、根据石材的安装进度，甲方向乙方累计支付安装好石材款的80%3、工程竣工验收之日后一个月内审价决算完成，决算完成后二个月内付至工程造价95%；4、预留结算总价5%的保修金在竣工验收后，按政府部门规定的保修期满后一个月内支付完毕。六、施工准备1、乙方在合同签定后根据现场免费完成图纸的设计和细化，

4、完成后由甲方进行确认，乙方协同参与技术交底以便图纸通过。52、甲方在施工前应负责提供基准测量点，负责协调提供施工用水、电接驳点；本工程现场水电费均由乙方负责承担，由乙方装表具按实际用量计量。3、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、乙方于接到审查合格图纸后完成主构件的加工并运抵工地现场。5、乙方严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并确保加工无误。七、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全

5、教育，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的一切费用；4、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、乙方在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间；甲方推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担；2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验

6、收或甲方提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如甲方不按期接管，致使工程发生损失，应由甲方承担；54、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内乙方对工程负责免费保修，如因甲方因素造成损坏所产生的费用由甲方负责。九、现场代表甲方现场代表＿＿＿＿＿，乙方现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时，

7、除前面条款另有约定外，违约方支付违约金　　　　万元。十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向当地人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，甲方与乙方各执二份，具有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸，及电子文档4、双方有