安防设施安装施工合同

《安防设施安装施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、安装施工合同　　建筑单位：建筑名称：　　建筑地点：施工单位：合同编号：　　　　　　　甲方（建设单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（安装施工单位）：　　　　　根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，结合本建筑设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条　　建筑安装设施概况：（一）建筑名称：　　　　　　　　　　　　　（二）安装施工范围：（三）开工日期：　　　　年　　　　月　　　日　　　竣工日期：　　　　年　　　　月　　　日q　　第二条　图纸、预算交付（一）甲方在开工前十日向乙方提供经有关部门审批的设计图纸叁套；（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。第二条合同价款

2、、拨款和结算（一）合同价款:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）合同生效后５日内，甲方付给乙方预付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三）验收合格后，甲方付给乙方进度款　　　。第四条　设备供应：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五条　双方责任（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它部门的协作关系，及时组织验收并付款。（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。　　

3、第六条　图纸变更设计图纸、施工图纸确需变更，应提前十五日通知对方。变更部分的工程量竣工后，按国家定额计算。第七条　验收和工程质量（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供施工技术档案，甲方在十日内组织验收；（二）安装质量以通过甲方技术检测部门验收合格为标准。第八条　保修　　（一）保修内容：见安装施工范围；　　（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；第九条　违约责任　　（一）甲方责任：１未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等。除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；２工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用

4、；3超过合同规定日期付合同款，每日按工程造价的0.3％向乙方偿付违约金。（二）乙方责任：１乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3％向甲方偿付逾期的违约金；２保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条　本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（　　）的方式解决：Ａ向　　　　　　　　仲裁委员会申请仲裁。Ｂ向　　　　　　　　人民法院提起诉讼。第十一条　如需担保，另立合同。第十二条　本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条　本合同正本两份，

5、双方各执一份，副本　份。第十四条　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲方（章）：地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：乙方（章）：地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：合同订立时间　　　　　　　　年　　　月　　　日