重庆风行装饰装修施工合同(周女士财富中心27-11)

《重庆风行装饰装修施工合同(周女士财富中心27-11)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、重庆风行装饰装修施工合同　　　　甲方（业主）：_____________________身份证号码：_____________________　　　　乙方（承包方）：___________________　　　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》严格遵照《建筑装饰装修工程验收规范》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。　　　　一、工程概况　　　　装饰工程施工地点：_______________

2、_________　　　　施工内容：________________________详细内容见乙方提供的，经甲方认可的施工说明及工程预算书。　　　　承包方式：________________________　　　　合同总工期______天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。　　　　工程总价款（金额大写）：________________________　　　　二、双方工作　　　　甲方责任及义务：　　　　1　开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清

3、除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。　　　　2　办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。　　　　3　向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作。　　　乙方责任及义务：　　　　1　按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及工程造价预算表并进行现场交底，交甲方进行书面认定。　　　　2　乙方指派________（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。　

4、　　　3　未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构。　　　　4　遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程。　　　　三、工期　　　　1．工期延误　　　　1　因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：　　　　（1）甲方不能按约定提供开工条件。　　　　（2）设计变更，预算变更和工程量变化。　　　　（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。　　　　2　由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方工程总造价

5、________元违约金。3　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元违约金。　　　四、工程价款支付：工程进度付款时间付款比例金额对预算、设计方案认可合同签订当日（定金）%1000元施工过程中水、电、管线隐蔽工程通过验收30%8700元工期过半油漆工进场前30%8700元竣工验收验收合格（三天之内）40%11600元增加工程项目签订工程项目变更单时%元　备注：如因甲方原因未能如期按照合同金额或者期限付款，由甲方向乙方交纳违约金500元/天，如1月之内还未付清，乙方有权对施工场地进行封闭并上诉

6、人民法院。五、材料供应：　　　　1．甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。　　2．乙方采购的材料　　　　乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表，（见预算表）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。　　六、工程变更：　　　　在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单后方可进行该项目施

7、工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。　　七、质量与验收：　　　　1．工程质量　　乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。　　　　2．竣工验收与保修　　　　1　总体工程完工或单项工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单三日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过三日的视为竣工验收已被确认。　　　　2　双方约定隐蔽工程和中间验收部位：_______________

8、____________。　　　　3　双方约定的保修项目内容期限为：______________________________。　八、违约责任：　　　　甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标