门窗制作安装工程施工合同

《门窗制作安装工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、窗户制作安装工程施工合同发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成协议如下：第一条工程概况1.1工程名称：铝合金窗工程。1.2工程地点：1.3承包方式：包工、包材料、包安全、包工期、包质量。1.4承包内容：铝合金窗制作、安装、框边塞缝、打胶、纱窗制作安装。第二条价格每平方米元面积约平方米（工程最终结算时以实际施工面积为准）2.1本工程为双层玻璃，规格为4+8+4。2.2本合同所有窗单价均已含纱窗。2.3本合同单价包含检验

2、、检测费，并保证送检量符合备案要求同时包含工程竣工验收费用。第三条工程质量及验收3.1本工程型材采用玻璃采用河北浮法玻璃厚度4mm，胶条采用胶条，锁具轮滑采用，螺丝采用自攻丝。所有材料必须符合国家标准。3.2本工程乙方必须按照甲方所提供图纸制作。3.3乙方在施工之前应向甲方提供产品合格证及相关资料。3.4在施工过程中如发现乙方未按设计要求和施工规范施工时，甲方有权要求乙方对该工序进行返工。3.5窗户高度大于1.2米，上边加设亮窗。阳台下边加设亮窗。-3-凸窗下边加设亮窗。3.6乙方在施工之前，应向甲方提供每个型号尺寸窗户样品，经甲方确认后才能施工。3

3、.7若发现乙方使用的材料不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或重新制作安装，后果乙方负责。如果发现所用材料使用伪劣产品，乙方无条件全部拆除退场，损失自负。3.8检验、检测应符合设计图纸、国家和地方标准要求，乙方必须有三性和节能试验合格报告（气密性、水密性、抗风压及节能），试验数量应符合标准要求。第四条工期约定4.1本工程施工工期为_____天，开工时间以甲方通知为准。第五条工程价款结算5.1按各种窗实际面积乘以第二条单价进行竣工结算。5.2乙方工程竣工一个月内向甲方报送竣工结算书，甲方收到乙方结算书在一个月内审核完成。第六条工程款支付备注：第七条双方

4、责任7.1乙方指派为工程代表，负责合同的履行，按要求组织施工，解决各项事宜。7.2乙方应严格执行施工规范及安全操作规程，在施工过程中若发生安全事故，乙方承担全部经济责任和法律责任，甲方概不负责。-3-（此条款无协商余地）第八条违约责任8.1若乙方延误工期，按延误工程量所对应的工程款为基数，甲方按日千分之二计算乙方违约金并在乙方工程款中扣除。8.2乙方施工的铝合金窗质量若达不到设计要求、标准规定时，乙方修至合格为止，若未返修合格前因质量问题工期延误给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。甲方可拒付工程款。第九条纠纷处理本合同自双方签字盖章日起生效。甲、乙双方具

5、有同等效力，合同执行过程如发生争议。双方应协商解决，协商不成，双方可向禹州市仲裁委员会申请仲裁或向禹州市人民法院诉讼。第十条其他本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。甲方（盖章）：乙方：（盖章）甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日-3-