工程施工合同(外包)

《工程施工合同(外包)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）:工程由甲方承建，为加强工程管理，确保工程质量与工期，甲方决定将本工程中等分项交由乙方施工，经甲乙双方于年月日协商，就工程施工诸事宜达成以下协议：工程项目计量单位预计工程数量结算单价金额备注合计一、本工程承包合同采用单价承包方式，工程营业税金由甲方承担，此单价中包含了乙方为实施和完成本工程所需的施工准备、劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷的修复、利润以及建设场地、土场使用、便道养护、安全投入、环境保护等费用以及合同明示或暗示的一般风险，乙方施工的工程项目、预计工程数量、工程单价见下表：二、工期要求：根据业

2、主对本工程的具体要求，甲乙双方约定：乙方承担工程于年月日开工，年月—3—　日完工，施工中，乙方应严格管理，科学组织，在保证质量的前提下，确保工程进度。三、甲方的权利和义务：1、甲方须向乙方提供设计图纸和技术文件，向乙方进行技术交底。2、甲方应乙方要求对乙方提供必要的技术指导和协助，如平面位置的放样，指导特殊工艺施工等。3、甲方有权向乙方派驻管理代表或监督人员　　　等人，对乙方的施工进行全面监督，对乙方施工中出现的质量问题，有权责令乙方返工直到符合设计要求或停工，对因乙方控制不当而造成的一切损失，由乙方承担。4、甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全

3、进行检查、监督，乙方应积极配合落实。5、甲方有权对乙方进入施工现场的人员、机械及现场管理进行检查、监督，有权对乙方提出整改意见和建议。6、甲方有义务协助乙方解决施工过程中的环境问题，以保证乙方能顺利开展工作。7、甲方有按合同约定支付工程款项和组织工程验收的义务，对违反合同约定的事宜承担相应责任。四、乙方的权利和义务：1、乙方必须按照设计文件及技术规范的有关规定进行施工。甲方与建设单位签定的《合同文件》中与乙方施工有关的章节对乙方同样具有约束力。—3—　2、乙方应服从业主、监理、甲方有关人员的监督管理。严格按照图纸、规范及甲方有关要求认真组织施工，

4、否则发生的停工、返工、清场等一切后果及损失均由乙方承担。乙方在甲方进行技术交底后应认真组织复核，发现问题后及时报甲方更正，否则造成的一切后果均由乙方承担。3、乙方施工中应遵守甲方下发的各种技术质量要求。4、乙方有权要求甲方帮助协调外围环境问题。5、乙方应正确处理施工过程中的环境问题，如居民房屋附近的碾压、振动、噪音、扬尘、污染及运输便道等，因乙方原因造成的纠纷，由乙方负责解决，费用自理。6、乙方施工中应注重环境保护。施工结束后应进行场地清理，整平、耕地复耕，这些费用均含在工程单价中。7、乙方充分认识到：质量与工期关系企业形象。施工中可能遇到的各种

5、困难，乙方均有充分估计；可能造成的亏损，乙方自愿承担；同时这些丝毫不影响乙方对本合同的履行，特别是工程质量与工期的保证。在本合同未明确的前提下，甲方与业主签订的合同相关条款适用于乙方。五、施工安全：施工过程中，乙方对施工期间的安全负责，对其所属施工人员经常性地开展安全生产教育，并采取必要的安全措施。如设立安全标志加强巡查等确保施工人员、机械、材料及财产安全，切实加强安全管理。否则，责任及费用由乙方承担。六、质量责任期约定：在正常情况下（指非重大自然灾害或不可抗力，如地震、洪水等）乙方应对所承包的工程质量负责，并承担所承包工程的保修责任。本工程的质

6、量保修期与甲方和业主签订的质量保修期相同。—3—　属于质量事故应由乙方保修的，乙方应在接到保修通知后三日内派人保修，超出三天承包人未派人保修的，甲方可委托他人维修。保修费用由乙方承担。七、合同总金额、工程结算及付款方式：1、本合同总金额约为（大写）。2、履约保证金：根据合同金额，乙方应向甲方支付合同金额的10％作为履约保证金。其管理办法与甲方和业主的合同相应部分相同。3、甲方依据工程量清单及单价在工程完工且乙方承担工程项目经监理工程师计量后，按乙方实际完成工程数量进行结算。4、付款方式：甲方根据乙方每月完成工程数量及业主支付情况，按当月计价支付到

7、位金额的%以上给乙方付款。工程完工且计价支付全部到位后（暂扣全部工程款的%作为质量保证金，待缺陷责任期满后再行支付），其余部分全部付清，付款期内不计利息。八、合同中未尽事宜、甲乙双方本着公平公正的原则协商解决。协商不成时可向甲方实际住所地人民法院起诉。九、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。自双方签字盖章之日起生效。附件：乙方营业执照、法人资格证复印件。甲方：（盖章）乙方：（盖章）单位地址：单位地址：法定代表（理）人：法定代表（理）人：项目负责人：项目负责人：签订时间：签订时间：联系电话：联系电话：—3—