铝合金窗制作安装工程施工合同

《铝合金窗制作安装工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、铝合金窗制作安装工程施工合同甲方（发包人）：河源市特灵通通讯有限公司乙方（承包人）：江门市海发发展有限公司甲方决定将河源市特灵通科技园厂房及宿舍楼铝合金窗制作与安装工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一，工程概况工程名称：河源市特灵通科技园工程地点：河源市高新科技工业园科技十二路北侧工程规模：实际以施工图为准。二，工程承包范围1，由湖南大学设计研究院有限公司深圳分公司设计的河源市特灵通

2、科技园宿舍楼、厂房A及厂房C施工图中的全部铝合金窗制作与安装工作。要求厂房所有的铝材均采用“坚美”70A系列厚度1.4㎜铝材，宿舍楼所有的铝材均采用“坚美”70A系列厚度1.2㎜铝材。玻璃材质及小五金配件以乙方送的样板为准。2，乙方采取大包干的方式，包质量、安全、包验收合格。三，合同工期51，本工程合同工期：总工期为80个日历天数。预计于2010年4月10日开始施工，至2010年6月30日竣工完成。其中窗框务于2010年5月10日前安装完成且不得影响土建的施工进度。具体开工日期由甲方根据现场情况决定，竣工日期做相应调整。2，乙方每逾期一天应

3、当向甲方支付违约金2000元（大写：人民币贰千元整，），该违约金可直接在工程款中扣除。由于非乙方原因造成停工的工期顺延。四，质量标准1，乙方必须保证本工程质量达到建设主管部门规定的合格标准。工程质量验收按《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）》。所有材料质量经专业检测机构检测验收合格并达到图纸设计要求，乙方应当提供材料的验收合格证明。2，经国家专业检测机构检测材料质量不合格或是达不到设计要求的，由此产生所有费用由乙方负责，同时乙方还须向甲方支付总工程款20%的违约金。如由此影响甲方下一步工作内容的展开，按本合同中合同工期

4、约定条款的第二项处理。3，乙方采购的各种建筑材料均应执行相关设计及行业规范要求，并经甲方认可方可使用。施工过程中工程质量不符合要求，工程师要求乙方整改或返工的，乙方必须无条件同意，因此发生的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。4，5双方对工程质量有争议，由河源市建设工程质量监督站进行鉴定，所需费用、工期延迟及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任大小比列分别承担。五，合同价款本工程造价为：厂房按实际完成工作量乘以每平方米人民币245元（大写：人民币贰佰肆拾伍元每平米，含税，普票），宿舍楼按实际完成工作量乘以每平方米人民

5、币220元（大写：人民币贰佰贰拾元每平米，含税，普票），总造价约1776500元。实际完成的工作量由甲乙双方共同签字确认。六，付款方式1，材料进场付总工程款的15%。2，窗框安装完成付合同总价的20%。3，固定玻璃安装完成付合同总价的20%。4，窗页安装完成付合同总价的25%。5，项目竣工验收合格付合同总价的15%。6，余款5%待工程全部验收合格完成备案后，15天内一次性支付给乙方。七，其他1，施工现场的临时水电及宿舍由甲方提供（但床板由乙方自行负责）。2，5本合同单价已含安全文明施工费，乙方应严格执行河源市建设局有关安全文明施工方面的有关

6、规定。乙方若违反此文件规定导致政府部门罚款的，除罚款由乙方负责外，甲方可以视情节轻重对乙方处以每次1000（大写：人民币一千元整）~10000（大写：人民币一万元整）的处罚，该款可直接在工程款中扣除。2，如因战争、动乱、地震、冰雹、洪水、台风、暴雨等人力不可抗拒的因素影响正常施工的，经甲方确认工期可以顺延。如因甲方或是国家政策原因导致工程不能按照计划进行的，甲方应予顺延工期。如因非乙方原因停水停电导致停工连续超过8小时的按实际延误时间顺延工期。3，施工中乙方不得对原工程设计进行变更。乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对施工图或材料及设备的改

7、用均须经过甲方的书面同意。否则，乙方擅自变更造成甲方的一切损失均由乙方负责，工期不予顺延。4，甲乙双方向对方发出的书面文件，以双方指定的文员或现场管理人员签字即视为送达。5，合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，任何一方可向工程所在地的人民法院起诉。6，本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。7，本合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起生效，同具法律效力。甲方：河源市特灵通通讯有限公司乙方：江门市海发发展有限司法定代表人：法定代表人：5委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号

8、：日期：2010-3-29日期：2010-3-295