基坑支护工程劳务施工合同

《基坑支护工程劳务施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、基坑支护工程劳务施工合同合同名称：四川省乐山市井研第二医院合同编号：甲方：四川省乐山市井研第二医院乙方：成都花虎劳务服务有限公司甲方：四川省乐山市井研第二医院乙方：成都花虎劳务服务有限公司根据建设需要，甲方委托乙方进行基坑支护工程施工。为了明确相互的权利和义务关系，遵照《中华人民共和国合同法》和国家现行的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：工程地址：井研县研城镇光辉村1组工程内容：只包方案设计、人工、机械费、辅助材料。1.2工程造价：单价包干降水井：420.00元/

2、m（含材料）；降水台班50.00元/天/台班；土钉：70.00元/m（修坡、场地平整由甲方负责。基坑深度大于3.0米时，必须搭架的按12元/米进行计算）；网喷：80.00元/m2；素喷：45.00元/m2（均不含电费）。按实结算。1.3开、竣工日期：2014年5月21日开工，2014年7月20日竣工，有效工期个日历天（具体开工日期以甲方开工通知书为准）。如遇下列情况工期顺延：1.3.1因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；1.3.2因甲方未能按时供图、现场三通一平及土方开挖未能解决而造成不能按期开工或停工；1.3.3因甲

3、方提出设计变更或因土方开挖原因造成中断施工；1.3.4因甲方材料供应不上造成的停工；1.3.5因地质条件变化过大，需设计、建设、施工等有关单位研究方能继续施工。第二条材料供应施工所用水泥、钢材、砂石、黄泥等材料均由甲方负责并组织采购。第三条技术资料提供开工前甲方向乙方提供设计技术资料1套。第四条工程费用结算4.1、该工程采用按合同单价进行结算。4.2、本工程水电费由甲方支付。第五条工程款的支付方式及工程造价5.1工程总造价约为:按实际工程量结算。方案设计费为50000.00元（包括专家审查费）。5.2工程款的支付方式：

4、本工程合同签定时，甲方支付乙方工程款：；工程进行至水井施工完时，甲方支付相应工程款的80%；当乙方将基坑支护全面完成时，甲方再支付乙方总价款的70%，工程完工时一周之内甲方与乙方按《工程竣工结算暂行管理办法》之规定办理工程结算。余款在工程完工移交甲方后一个月内，甲方一次性支付完尾款。5.3违约责任：①甲方:若甲方不按期支付乙方工程费用，甲方应支付乙方违约金，按每天工程总价款的3%支付违约金。若甲方壹周不按合同支付乙方工程款，乙方有权停止施工并将设备、人员撤离现场，甲方并支付乙方停、窝工费，按每人每天300.00元计算台

5、班费，机械按每台每天3000.00元计算。②乙方:若乙方不能保质、保量、按期完成施工任务，对甲方造成的一切损失均由乙方承担；每延误一天乙方支付500.00元违约金(大写:伍佰元整)；总罚金不超过叁万元。第六条工程质量：本工程质量等级要求:合格。第七条施工责任7.1严格按国家现行规范及设计文件组织施工，保证本工程质量达到设计要求。7.2认真抓好工序管理，严格执行质量检验制度。7.3制定施工组织措施，组织全体施工人员掌握设计要求，按相关规范组织施工，由乙方原因造成返工、浪费以及人身设备等安全事故由乙方负责，并对基坑护壁期间

6、的施工安全负全责。7.4指定程伟与甲方进行工作联系，以解决施工中遇到的有关问题。第八条违约责任和争议的解决8.1本合同从订立生效之日起，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。8.2甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，按国家有关法规和规定协商解决。若协商不成时，在彭山县人民法院诉讼解决。第九条其它上述条款中未尽事宜在此加以说明：本合同未尽事宜，双方可签订补充条款，该条款与合同有同等法律效力。第十条合同份数：本合同共肆份，甲方贰份，乙方贰份。第十一条合同期限：本合同双方签章后生效，自工程

7、交工验收，结清工程价款后自动失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：联系人：联系人：银行帐号：银行帐号：订立时间：年月日