滑模工程施工合同(审阅稿)

《滑模工程施工合同(审阅稿)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、滑模施工合同甲方:蒙西建设集团有限公司氧化铝厂工程项目部乙方:陕西西希建设工程投资有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵守平等、自愿、公平、诚信原则。经双方协商一致,特签订本合同。一、工程名称：蒙西氧化铝厂工程项目二、工程地点：三、承包范围及工程内容：直径18米单体筒仓2个，壁厚38㎝，从8.1米组装滑升到总标高35米处顶板以下。筒仓滑模机具的组装、正常滑升、筒壁垂直度和扭转度的控制、支撑杆的加工及安装、空滑时对支撑杆的加固以及完工后对滑模设备的

2、拆除。四、承包单价与结算方式：1、承包单价：滑模工程全部内容完工后按照198元/混凝土承包给乙方。（大写：壹佰玖拾捌圆）(不含税金及税票)，单筒总价不超过115000元（拾壹万伍仟圆整）。2、结算方式：按乙方实际完成的工作量，根据施工图及现场变更、签证按实结算。五、工程进度：51、合同签订后，乙方于年月日进场。（按甲方电话通知时日起7日内进场）2、施工进度经双方协商，合理确定。六、付款方式：1、乙方设备进场组装完毕，施工至工程量的一半时，甲方支付总价款的40%即（）。2、乙方施工至工程完工后，甲方支付工程总价款的80%即()。3、乙

3、方滑升完毕，经甲方在三个月之内验收后，甲方支付乙方剩余全部工程款（滑模设备拆除前）。七、双方职责范围：（一）甲方的职责范围：1、甲方提供食宿方便。2、提供塔吊，配合乙方工作，负责除乙方施工范围外所有工作内容施工。如钢筋的制绑，砼的搅拌及浇捣成型，库壁内外修饰抹面，预埋件的制作安放，门窗洞口或预留洞口侧面模板的支拆。3、提供乙方施工图纸一套，库中心点及控制测量的基准点。4、免费提供乙方的生活用水、用电，并将电源送至操作平台的配电箱内。5、按时支付乙方的工程款。6、协调现场各作业工种及地方关系。57、及时向乙方办理施工范围内的变更签证。

4、8、对乙方人员违反现场有关规定，因乙方原因造成的质量事故，延误工期等行为，甲方有权制止与处罚。9、免费提供除乙方外的所有材料、机械、并负责安装到位（滑模施工平台范围内铺设用的木板、架板，吊架的竹架板、加工支撑杆的切割机、护栏钢筋、安全网、密目网、平台上的配电及照明设施等）。10、无偿负责支撑杆的采购及运输到施工现场、并免费提供空滑加固所用的材料等（包括附材）。（二）乙方的职责范围：1、负责提供滑模成套设备（提升架及三脚架、液压系统、围圈、里外模板、护栏栏杆、吊架设施）。2、负责工程承包范围内所有工序施工(如滑模的组装，滑升、垂直度、

5、扭转度的控制、调整、滑升完毕滑模设备的拆除)。3、负责编制工程进度与施工组织设计并报送甲方一份。4、按甲方进度要求和计划安排，补足滑模套数、配件和相关操作人员。5、服从甲方管理，遵守现场规章制度。6、确保工程质量与施工安全。八、质量与安全：1、工程质量要符合施工图纸及相关规定，本工程质量等级要求为：合格。2、安全施工：乙方在施工过程中，应严格遵守有关安全、5消防等有关规章制度，乙方在施工中因违反操作规章所造成的一切伤亡事故与甲方无关，属于甲方责任造成的伤亡事故，由甲方承担一切责任。九、违约责任：1、甲方责任：（1）由于甲方不能履行合

6、同，按时支付乙方的工程款，乙方有权停止滑升，停滑期间的损失，由甲方承担。（2）由于甲方安排任务或材料机具供应不及时，造成停工、窝工应按实际发生的工日数向乙方赔偿损失，停工、窝工记录应由双方现场洽商签署，作为结算凭证。（3）属甲方原因致使本合同不能履行时，甲方应赔偿乙方由此造成的经济损失。2、乙方责任：（1）乙方人员未按合同约定时间进场造成延误工期，乙方将承担当天所造成的停工损失。（2）乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整时，甲方可书面通知乙方，直至终止合同。（3）乙方责任造成的质量事故和延误工期，其工料损失由乙

7、方承担，甲方可按延误情况合理扣除其费用。十、为保证合作顺利进行，乙方为派驻工地的代表，负责日常的管理、协调工作。十一、5争议的处理：当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请行政主管部门调解，协商、调解不成的可以向当地人民法院起诉。十二、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。十三、本合同未尽事宜，可经双方协商后列入补充条款与本合同具有同等法律效力。十四、本合同未经乙方公司各部门综合会审（附合同会审表），且未加盖会审合格章无效。十五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，委托代理人应出示委托证明。甲方（盖章）乙方（盖章）

8、法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：甲方签定日期：乙方签定日期：单位地址：单位地址：西安市太白南路113号电话：电话：029-88222882029-88222660传真：传真：029-88222882开户银行：开户银行：帐号