工程合同的工期怎么计算

《工程合同的工期怎么计算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、一切用数据说话优质查律师、查企业、智能合同服务工程合同的工期怎么计算工期是指建设一个项目或一个单项工程从正式开工到全部建成投产时所经历的时间，建设工期的计算，一般以建设项目或者单项工程的建设投产年月减去开工年月而算得。一般来说，正确认定工期，涉及开工日期(工期计算的起始点)、竣工日期(工期计算的终点)以及工期顺延的情形等问题，下面由法律快车编辑在本文为您详细介绍。　　一、开工日期　　开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式

2、有以下几种：　　1、合同中约定具体的日期作为开工日期；　　2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；　　3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；　　4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。　　当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。　　在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：一切用数据说话优质查律师、查企业、智能合同服务　　1、

3、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等)；　　2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。　　3、若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。　　二、竣工日期　　竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到

4、工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。　　1、以双方确认的日期为竣工日期。　　如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。　2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期。　　最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)

5、项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。一切用数据说话优质查律师、查企业、智能合同服务　　《合同法》第二百七十九条规定：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据该规定，工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的

6、解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。　　3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。　　国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参与建设工程竣工验收工作，而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收，因而竣工验收的主导权在于发包人。　　最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为

7、中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。　　4、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。　　根据《建筑法》和《合同法》的有关规定，建设工程未经竣工验收，不得交付使用。然而在实践中，时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。一切用数据说话优质查律师、查企业、智能合同服务　　最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(三)项规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由

8、如下：　　(1)发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程，违反了上述相关法律规定，应承担相应的责任。　　(2)发包人使用工程，表明其已经实现合同的目的。　　(3)发包人使用工程后，若再进行竣工验收，便出现质量责任不清晰的问题。　　所以从合法、诚实信用原则考虑，应认定发包人使用工程日期即该工程转移占有的日期为竣工日期。