案例二十施工索赔实例_1

《案例二十施工索赔实例_1》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、--WORD格式---可编辑--案例二十施工索赔案例对应章节：第五章企业维护自身权利的制度相关知识点：施工索赔方面纠纷的处理、工程法律疑点、难点问题解答【案例背景】2009年4月25日某外商投资企业与一施工单位签订了一项生产厂房和综合楼基础工程施工合同，包括土方工程、混凝土工程与地下防水工程等。合同约定5月8日开工，9月20日完工。其中，土方工程挖运土方工程量为10000立方米，综合单价为20元/立方米。【场景1】在土方工程施工过程中发生以下事件：事件1：在综合楼基坑开挖中，遇到合同文件未标明的巨型块石，施工单位只好改变施工方法，因此造

2、成进度延误和成本增加，施工单位在此事件发生后于第8天向工程师发出索赔意向通知，过10天后又向工程师递交了索赔报告，要求补偿工期15天和费用5万元。事件2：施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期30天和费用补偿要求。事件3：土方工程完工时经工程师测量的实际工程量为12000立方米，施工单位要求工程师按合同规定的综合单

3、价和实际完成工程量支付工程价款。【小组讨论】要求：组1：模拟施工单位，撰写索赔报告。组2：模拟监理工程师，对索赔作出回复。组3：针对组1、组2的互动过程，提出问题从而判断他们程序、内容是否合法，处理方式是否正确。----WORD格式---可编辑--1----WORD格式---可编辑--【场景2】事件4：工程完工后，建设单位未及时支付剩余工程款。理由是，施工单位未能在原定工期内完工，拖延工程了进度，违约在先。双方协商多次不成。【小组讨论】要求：组1和组2，协商解决纠纷的处理方式。组3：对组1和组2所采用的处理方式提出问题，组1和组2共同回

4、答。从而对他们的处理方式给出评价。【场景3】事件5:因调解不成，双方达成仲裁协议。开庭时，建设单位未能出席也未给出合理的理由，后收到仲裁裁决，要求建设单位限期支付拖欠的工程款。建设单位不服，决定向法院起诉。【小组讨论】要求：1、模拟案例情景组1：模拟施工单位可能采取的措施。组2：模拟法院可能采取的措施。组3：判断组1和组2各自所采取方式的合理性（可提问）。2、各小组形成案件分析报告。【参考答案】事件1参考答案：非承包商原因，索赔成立。补偿工期15天和费用5万元。不可抗力风险承担责任的原则是：1.工程本身的损害由业主承担；2.人员伤亡由其

5、所属单位负责，并承担相应费用；3.造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；4.所需清理、修复费用，由建设单位承担；----WORD格式---可编辑--2----WORD格式---可编辑--5.工期给予顺延。事件2参考答案:1.对于前期的季节性大雨这是一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。2.对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的

6、部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担；损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。事件3参考答案：1.若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化应按实调整，正确计量。2.若因施工方案和工艺的问题，应该是承包人单方面的权利和责任，而不应该是发包人的权利和责任。事件4参考答案：1.可以采用调解的方式。建设工程纠纷调解解决有以下特点：⑴有第三者介入作为调解人，调解人的身份没有限制，但以双方都信任者为佳；⑵它能够较经济、较及

7、时地解决纠纷；⑶有利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系；⑷调解协议不具有强制执行的效力，调解协议的执行依靠当事人的自觉履行。2.可以采用仲裁或诉讼的方式（两者选择其一）。建设工程纠纷仲裁解决有以下特点：⑴体现当事人的意思自治⑵专业性⑶保密性⑷裁决的终局性----WORD格式---可编辑--3----WORD格式---可编辑--⑸执行的强制性建设工程纠纷诉讼解决有以下特点：⑴程序和实体判决严格依法⑵当事人在诉讼中对抗的平等性⑶二审终审制⑷执行的强制性事件5参考答案：由于仲裁和诉讼只能选择其一，仲裁的裁决为终局裁决，具有法律

8、效力，所以法院应该驳回诉讼。施工单位可以强求法院强制执行，法院根据仲裁裁决书，应该予以强制执行。----WORD格式---可编辑--4--