资质挂靠经营合同

《资质挂靠经营合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、资质挂靠经营合同施工管理协议甲方：建筑劳务分包有限公司北京第一分公司乙方：乙方身份证号：由建筑劳务分包有限公司北京第一分公司与公司合作的工程项目的管理协议经双方协商，一致同意在甲方经营许可证范围内的经营。同时甲乙双方订立本协议，明确双方的权利与义务的相关事项。第一条甲方的基本权利和责任一；权利：甲方向乙方按合同金额收取管理费和税金。如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止施工合同。并保留追诉的权利二；责任：甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件。对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第二条

2、乙方的基本权利和责任一；权利：享受甲方所提供的施工所需资质证、营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码证、。本项目实行内部独立核算，自负盈亏。一切正常利润归乙方所有，不受干涉。二；责任：在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。负责解决该项目发生的所有安全事故、伤亡事故、质量事故、民工群体事件、恶意讨薪、延期交工等涉及分包工程的所有索赔和一切经济纠纷。认真负责进行施工项目的质量和安全管理，对发生的质量问题和安全事故及伤亡事故经济赔偿由乙方负责和承担。维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发

3、生此类事件，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。乙方在工程项目施工期间，必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工，如发生质安事故或逾期交工等，一切经济损失以及总包方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担，需追究刑事责任的，也由乙方承担责任。乙方若在工程项目中发生的安全事故、伤亡事故、质量事故、民工群体事件、恶意讨薪、延期交工等涉及分包工程的所有索赔和一切经济纠纷由乙方承担。乙方在该项目施工过程中杜绝转包，如有违规行

4、造成的刑事责任和劳务费纠纷由乙方承担。杜绝群体事件和过激行为。如果出现拖欠工人工资、劳务费和违法、违规行为，乙方愿接受总公司注册地人民法院的仲裁和判决，同时也接受施工所在地有关部门的处理，本工程一切责任、行政经济处罚和债务由乙方承担。本协议双方签字后生效一式二份，甲、乙双方各一份,甲方签字：乙方签字：甲方盖章：年月日年月日挂靠经营协议甲方：乙方：营业执照：身份证号：注册地址：邮政编码：法定代表人：双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法自愿基础上，经协商签订本协议，以资共同遵守。第一条合同目的为了有效利用资源，甲乙双方

5、本着互惠互利、精诚合作、共同发展的原则，达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本协议，以明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务：甲方有权监管乙方经营的合法性并每年向乙方收取人民币万元整，作为管理服务费。如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议。甲方在本协议生效之后，应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。甲方在本协议生效之后，应向乙方提供经营所需的银行帐户和相关财务支持和票据支持。对乙方提

6、出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务在国家法律、政策、计划允许的范围内，乙方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提岀意见。享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。经营上实行内部独立核算，自负盈亏。乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有，不受任何干涉。在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。自主负责解决经营过程中发生的事件，相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。乙方自

7、主负责解决的产权所有权归乙方所有。认真负责进行经营活动，确保质量和安全，对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和事故乙方负完全责任。维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。按时足额向甲方缴纳管理服务费。乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需要经营的需自己办理相关手续，提供相关证件。第四条乙方在其经营过程中，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。第五条管理服务费支付方

8、法第六条联合声明甲乙双方仅是挂靠经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。为了经营需要，甲方同意为乙方开立银行资金帐户和提供相关经营票据。其中甲方为乙方开立的银行帐户资料为：开户公司：开户行：帐号：甲方同意将上述银行帐户交由乙方使用管理，同时声明该帐