楼梯扶手及围护结构制作安装合同协议书

《楼梯扶手及围护结构制作安装合同协议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、编号:楼梯扶手及围护结构制作安装合同甲方：乙方：签订日期：年月日甲方：乙方：根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿和诚实守信原则，经双方协商就楼不锈钢楼梯扶手、栏杆制作、安装、施工爭宜，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：由乙方根据设计及建设单位方案要求，对该工程焊条等），按包质量、包进度、包工包料、包验收交工、破坏性检验、检验检测等工作内容的承包方式进行施工承包。5、工程量依实结算，每延米元。二、工程质量和材质要求1、①②楼梯扶手、安全围护结构:釆用不锈钢材质管材，分为①51面

2、管1.0厚；平管①380.7厚；立柱①511.0厚；竖管①250.7厚；②栏杆：平管①401.0厚,立管①250.7厚；2、工程质量：执行建设单位的招标文件（同时达到国家现行质量验收评定标准合格等级及设计要求），保证验收合格；3、相关材质的技术要求（执行建设单位的招标文件及设计和变更要求，参照现行国家相关规范）。结算时以甲方最终签字确认的实际完成工程量结算。本合同范国工程量或项冃如有增减调整，凭甲方签字确认的工程洽商核定表计入结算。综合单价含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干固定价，含乙方完成单位工程量所需要的

3、技术材料费、检测费、运费、管理费、利润以及做好环境保护、安全文明牛产，直至竣工验收合格。三、付款方式1、本合同签定后，施工结束具备验收条件支付工程进度款到预算总造价的;竣工验收合格后，支付工程进度款到总造价的100%。2、甲方不能按照合同节点支付乙方工程款，乙方有权停工，由此造成的工期延误及经济损失由甲方全部承担，不得追究乙方违约责任。如因乙方原因造成的工期顺延，甲方不予顺延工期，乙方应承担因工期延误造成的一切损失及相关责任。四、合同工期从年月日至年月日，以甲方止式进场施工通知为准，总工期天。如甲方原因造成的停工、返工，经

4、甲方核准后相应顺延。如因乙方原因造成的工期顺延，每延误一天处罚总工程款的3%；工期严重滞后时，甲方有权另行安排施工队伍施工,已完工程量不予结算。五、工程量的确认工程量计算方式：实际工程量经双方测量认可。六、材料要求材料在进场前7日内，乙方需向甲方提供产品生产厂家的营业执照（副本）复印件、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证。实物样品原件存档，并经甲方检验认可后方可进场。如进场材料质量与所报样品不符，达不到封样要求，乙方应无偿返工并承担由此造成的工期延误及费用的损失。乙方施工期间，甲方有权要求乙方做破坏性检测，损失由

5、乙方承担。否则，甲方可根据具体情况要求乙方进行返工、重做、并接受甲方相应处罚。七、甲乙双方职责1、甲方职责负责提供乙方施工用电源；如因提供不及时而影响工程进度，工期相应顺延。甲方对乙方工程质量进行监督检查，工程竣工后应14H内及时组织验收，按约定支付工程款。2、乙方职责遵守施工现场的各项安全文明施工制度，执行国家、地方和项冃制定的各项安全管理规定和措施，服从甲方现场负责人的指挥。乙方施工人员的安全由乙方自行派人到现场负责管理，若因乙方原因发生安全事故（包括造成对他人或第三人伤害事故）造成的损失由乙方全部承担，甲方不承担任何

6、连带责任。乙方书面委派现场负责人，并将授权委托书交至甲方备案。现场负责人全权负责现场施工管理工作，必须在职在岗，离开时向甲方报告。在施工期间，应注意成品保护，不得损坏甲方已完工程，如有损坏，乙方应按甲方要求修复或按实际损失予以赔偿。乙方在合同签订后三日内，依据设计、建设单位及相关规范要求，绘制施工样板图，经审查合格后进行施工。出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为，甲方有权单方终止合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。八、保修工程质保期为两年（以工程“竣工验收合格”口期为准，顺延两年时间为质保期）。质保期间内发生的因材料、制作

7、、施工的质量问题（人为、不可抗拒因素除外），乙方应在接到甲方通知后24小时内，委派技术人员免费维修。九、竣工验收乙方应完成所有工作，并自检自验合格后。以书面形式通知甲方组织验收，验收以最终整体竣工验收合格为准。竣工验收前14日内，乙方向甲方递交符合交工要求的资料一式童份。十、合同纠纷的解决方式：双方应严格执行本合同的规定，履行屮若发生纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决；如协调不成，双方均可向所在地管辖的人民法院解决。十一、其他木合同未尽事宜，双方另行商议补充协议予以明确。如协商不成可提交工程所在地人民法院进行诉讼裁决。

8、木合同一式份，双方签字盖章后牛效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日