音乐喷泉工程合同

《音乐喷泉工程合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

xxxx音乐喷泉供货及安装工程合同甲方:乙方:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规文件。结合“xxxx”项目的实际情况，就音乐喷泉工程，经甲乙双方友好协商，将音乐喷泉工程所需的设备、配件、材料供货及安装工程由乙方承包。为了明确双方责任与义务,确保音乐喷泉工程质量及工程的顺利进行，双方达成以下协议：第一条.工程概况1.1、工程名称：xxxx项目《音乐喷泉供货及安装工程》；（以下简称本工程）1.2、工程地点：xx市xxxx1.3、承包方式：承包人以包工，包材料、包设备供应，包安装、包质量、包安全、包工期、包验收的方式承包。音乐喷泉工程所用设备、材料、配件的品牌、型号、价格及数量详见附件、设备安装位置详见布局施工图。`第二条、xxxx样板区的音乐喷泉工程承包范围2.1.喷雾系统（含喷雾泵、管道、过滤器、阀门、喷雾头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.2、万马奔腾喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.3、玉柱喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.4海鸥摇摆喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.5、直流喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.6、大炮喷泉系统（含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；5 2.7、直流喷头圆摆系统（含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.8、水下装饰的照明系统（含灯具、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.9、音乐喷泉水池周边的防水音响系统（含音响设备、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵）的供货及安装；2.10、背景音乐设备间（座落在5＃楼5N-A至5N-1/OA轴交5N-1至5N-1/O1轴），该设备间的电源接点：甲方负责三相五线电源至背景音乐间的配电箱（含配电箱的安装），配电箱至控制箱线（缆）由乙方负责：（含水泵、装饰照明灯的配电控制箱的供货及安装）；2.11、音响系统（含调音台、小功放、音响功放、多媒体电脑、DVD机）的供货及安装；2.12、各种喷泉设备固定的砼基础浇捣；2.13、潜水泵的不锈钢防护装饰装置；2.14、电线（缆）出剪力墙的金刚取孔，并穿完线（缆）后的防水封堵截；2.15、出剪力墙的过线（缆）手孔砌筑；水池边的过线（缆）手孔的砌筑。第三条合同工期3.1、开工时间：为本合同甲、乙双方签订之日。3.2、本合同签订之日起15天内，设备、材料、配件应到货进入工地；3.3、本工程根据景观工程进度，总工期为30天。3.4、施工过程中，因发包人原因导致的工期延误，由发包人签认后顺延工期。3.5、本合同的所有工期为日历天数，包括所有法定假期、休息日、雨天、雾天、高温等天气。第四条施工依据4.1、xx设计院设计的xxxx景观图；4.2、中标单位深化设计的音乐喷泉施工图（经设计部盖章签字确认后）；4.3、甲方发出的设计修改通知。第五条总价款5 5.1、本项目按甲方确定的设计图纸承包，为含税总价包干的合同（含设备、管材、配件、阀门、各种铜电线、电缆、辅材、人工费、税收、利润等一切费用为交钥匙工程）。总包干价为38万元（大写：叁拾捌万元正）；本合同在执行中,若遇市场的材料、设备、人工费等价格及税收、相关政策的收费的变化,甲方一概不作任何调整。第六条设备、材料的进场验收与保管6.1、乙方将所有的设备、材料、配件到工地,应通知甲方专工及监理作进场初验,初验合格后,乙方负责保管。6.2、乙方提供的产品包装必须完整，设备的性能参数及配件必须符合国家技术标准；产品的品牌、型号规格、按合同的附件（清单）执行。6.3、未经甲方同意随意更改产品品牌、型号、规格，若发现甲方有权拒绝其进场。若发现假冒伪劣产品，甲方有权拒绝不合格品进场，并按产品市价100%罚款，并承担由此引起的一切经济和法律责任。6.4乙方进入甲方工地的设备、配件、材料经甲方、监理初验合格后，乙方应妥善保管，若出现人为损坏、被偷窃等所产生的损失，应由乙方负责。第七条验收、维保期的服务7.1、工程施工完毕，经乙方调试、自验收合格后，方可向甲方申请竣工验收。甲方接到乙方竣工验收申请，在一周内组织验收小组（设计部、工程部、物业公司）进行终验收。7.2、若终验收中，出现不合格项，乙方应无条件予以整改，并要确保工期。7.3、维保期间的服务7.3.1、本工程维保期为二年（移交次日计算）。7.3.2、在维保期内，因音乐喷泉系统质量缺陷（管道破裂、接头松动、电路漏电、电路断路、电路短路、功能不能满足设计要求、不能正常使用等）而造成返修，其费用由乙方负责；因乙方工程质量缺陷造成业主、使用人或第三方人身及财产损害的，由乙方负责赔偿。7.3.3、维保期内出现质量问题，乙方应免费进行维修（从验收次日起计算）；保修期内出现设备运行故障，乙方接到甲方或物业公司电话通知之时起24小时内派员到达现场进行维修，保证在12小时内修复或更换。若乙方未能在约定的时间内到达现场维修，甲方或物业公司有权另行委托其他单位进行维修，其所发生的一切费用（按实际发生费用×5 120%）不经乙方认可，在质保金中扣除，甲方（或甲方指定的物业管理公司）留下所有记录，供乙方备查。所留质保金不足以支付的，甲方依法继续追究乙方相应经济责任。维保期内因不可抗力因素或人为破坏造成的损坏外，乙方负责有偿维修（只收配件及材料费用，免收人工费），维保期满后，若出现故障需维修，乙方只收配件及材料费用，免收人工费。第八条、付款方式8.1、设备运达施工现场，经初验合格后10个工作日内，凭验收报告单、建安税收发票付合同总价款的50%,即人民币190000元（大写：壹拾玖万元整）。8.2、工程验收合格并移交物业后,凭竣工验收报告、物业的接收单、建安税收发票（应含维保款）甲方在10个工作日内支付合同总价的95%（含前期付款）,本次付款即人民币171000元（大写：壹拾柒万壹仟元整）。余下合同款5%（即人民币19000元，大写：壹万玖仟元整），若乙方无施工质量问题，设备质量问题，凭物业公司出具的《工程质量维保期的评定报告》，在工程维保期满后(贰年)付清（不计利息）。第九条双方责任和义务9.1甲方责任9.1.1甲方负责提供电源并含配电箱安装；9.1.2甲方负责及时办理设备进场初验手续，按进度，及时地支付给乙方工程进度款。9.1.3甲方负责地下室设备用房安装门，提供给乙方作临时仓库。9.1.4甲方负责相关工序作业的协调。9.1.5甲方免费提供乙方施工、生活用水用电。9.2乙方责任9.2.1乙方负责到工地的设备材料的看管，防止被偷被窃等丢失现象（若出现丢失由乙方负责补齐）；应对自身的或他人的半成品和成品的进行保护，至安装调试交付甲方使用为止。（本工程为交钥匙工程）9.2.2乙方为物业公司免费培训两名开机、维护人员,做到包教包会。9.2.3乙方必须专人负责此项目，并教育工人注重安全施工，提高安全意识，进入施工场地应带安全帽等安全措施，杜绝一切安全事故的发生。若出现安全事故，其产生的经济损失和法律责任由乙方全部负责，一切与甲方无关。9.2.4乙方对工程精心设计、施工、调试，使该项工程做到使用方便、运行稳定、维修简单；并负责提供内业资料、产品使用说明书，设备保修书、产品合格证给甲方。5 9.2.5乙方施工人员必须服从工程部专工及监理的施工管理和监督，做到与其他专业班组施工的和谐配合施工。第十条违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方按上述付款方法约定，未能及时支付乙方工程款，每日按万分之二计算的滞纳金支付给乙方。10.2乙方违约责任10.2.1除地震、水灾、台风等不可抗力原因外。若乙方不及时供货或逾期完工，应承担违约责任。以未能按时供货或工程未能按时完工，按每日万分之六计算支付违约金。10.2.2如乙方因产品和安装质量不合格给甲方造成经济损失，乙方承担赔偿责任。第十一条合同纠纷解决方式本合同在履行过程中若发生异议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，合同的任一方都可向工地所在地的工商行政仲裁机构申请仲裁，或者向工地所在地的人民法院提起诉讼。第十二条本合同附件具有同等的法律效力。第十三条本合同壹式陆份，双方盖章签字后生效，甲方执肆份，乙方执二份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）开户行：开户行：帐号：帐号：代表：代表：时间：时间：5