装饰装修工程施工合同标准

《装饰装修工程施工合同标准》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、贵州麋鹿建筑装饰有限公司工程施工合同书发包方（甲方）：承包方（乙方）：合同号：6贵州麋鹿建筑装饰工程有限公司（装修工程施工合同）甲　方：乙　方：贵州麋鹿装饰工程有限公司住　所：地址：兴义市新富民路派出所斜对面委托代理人：委托代理人：电　话：　　法定代表人：客服电话：0859_—3910890依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点：。1.2工程承包方式：装修部分材料，按预算表的施工项目结算。1.3工程期限天，开工日期年月日，竣

2、工日期年月日。1.4合同价款：本合同工程造价为（大写）：元正（详见附表：装饰装修工程预算表）。第二条甲方工作1、办理城管相关手续并承担相关费用；2、办理消防相关手续并承担相关费用；3、提供施工期间的水源、电源并承担相关费用；4、负责协调邻里关系并承担相关费用；5、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；6、参与工程质量和施工进度的监督，竣工验收。第三条乙方工作1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室

3、内上、下水管道的畅通；4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第四条工程变更本合同施工项目以预算为准，如有增减量及施工变更，双方共同协商，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。6第五条关于工期的约定3、甲方同意工期顺延的其他情况。4、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。6、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7、由于第三方原因或政府/相关单位不予施工的时间不包含在工期内8、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不

4、顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第六条质量标准双方约定本工程施工质量标准：水电按国家标准进行布置,其他项目标准以双方协商标准。水电及防水保修十年。施工过程中双方对工程质量发生争议，由质监部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。第七条工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）水工程电工程;（2）泥工程木工程;（3）油漆工程扁灰工程。2、甲方更换装修钥匙时，或入住，或进行使用，本工程属于自验收合格。

5、双方签字之日起视为验收，维护适应期为壹年。第八条工程款支付方式1、双方约定按以下方式支付工程款：（1）合同生效后，甲乙双方按以下约定：第九条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方10%违约金。4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金30元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程

6、中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：（一）提交所在地装饰协会进行调解。（二）依法向当地人民法院提起诉讼。6第十一条其他约定事项：1、装修过程中注意安全，如在施中出现的一切安全事故及火灾等，均由乙方负责；装修过程中人身意外份害事故由乙方负责。第十二条附则1、本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，双方各执一份。3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件：附表1：装饰装修工程预算书甲方（签字）：乙方（盖章）：委托代理人：法定代表人：身份证号：委托代理人：年月日年月日付：合同附件1

7、、甲方的身份证复印件2、工程项目报价单3、装饰工程施工图4、工程验收单5、装修工程变更单6、工程保修单7、装饰工程结算单6装修工程变更单附件4变更内容原设计新设计详细说明：6工程验收单附件5序号验收项目验收日期业主签字监理签字质检签字123456789101112131415161718192021226