惠安窑炉维修合同

《惠安窑炉维修合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、济宁山水水泥有限公司窑炉工程施工合同工程名称：济宁山水水泥窑炉砌筑合同业主单位：济宁山水水泥有限公司施工单位：滕州慧安窑炉工程有限公司合同编号：JN-GYJX201401签订时间：签订地点：济宁山水水泥有限公司厂内5济宁山水水泥有限公司济宁山水水泥窑炉施工合同甲方：济宁山水水泥有限公司乙方：滕州慧安窑炉工程有限公司甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本项目具体情况，经过协商达成以下合同条款，共同遵守执行。1．工程名称：济宁山水水泥厂2．施工地点：济宁市嘉祥马集3．施工内容（烧成系统筑炉2014全年检修项目），本合同有效期至

2、2014年12月30日在其期间内甲方需窑炉检修项目全部由乙方承担3.1回转窑内更换耐火砖3.2预热器、三次风管及分解炉浇注料拆除、更换。3.3清理分解炉、鹅颈管处结皮3.4窑头罩、篦冷机浇注料拆除更换。3.预热器内筒挂板更换。4．双方权利、责任和义务4.1甲方权利、责任和义务4.1.1甲方保证乙方检修所需备品配件、主、辅材的供应使用（如耐火砖、浇注料、硅酸钙板、火泥、锚固件、钢筋、柴油）等，为乙方创造必要的施工条件，免费提供施工、生活所需的电源、水源、风源、不锈钢焊条、普通焊条、氧气、乙炔，吊车吊装打砖机（架管、架板、扣件由乙方租赁）4.1.2

3、协助乙方解决食宿问题，食宿费用由乙方承担。4.1.3按合同要求付款。4.2乙方权利、责任和义务4.2.1乙方应服从甲方的协调工作，接受甲方代表及其材料厂家技术人员对工程质量的监督和检查，并积极给予配合。4.2.2乙方应加强施工现场管理及职工素质教育与安全教育。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。非成事故的责任和因此发生的费用，全由乙方负责承担。4.2.3检修时所需材料（除水、电、风外）及照明、割焊等工器具由乙方自备。4.2.4检修期间将废旧材料及时清理出筒外。4.2.4乙方应根据甲方通知要求到达厂内进行施工,如不能按甲方规定时间

4、到达厂内施工，耽误时间甲方按每小时1000元处罚乙方。4.2.5施工单位必须保证施工质量和施工进度，保证24小时不间断施工。5．工期5.1工期：天（日历天数，从停窑止料开始计算）。5.2因甲方原因造成停工的，相应顺延工期，因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。5.3工期延误：对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期顺延。5.3.1设计变更和工程量增加。5.3.2因甲方其它设备检修，备品备件、材料供应不到位，非乙方原因停水、停电、停风造成乙方停工累计超过四小时，超过四个小时不足8小时甲方按266元每人次，补给乙

5、方作为误工费。5.3.3不可抗拒；5济宁山水水泥有限公司5.3.4合同中约定甲方同意给予顺延的其他情况。5.4如因乙方原因造成工期延误的，每超过工期1小时对乙方罚款100元，每提前工期1小时对乙方奖励100元6．工程质量与验收标准、规范6.1本次工程的质量目标为：设备负荷运行三个月内不能因施工质量问题影响运转，三次风管弯头除外。6.2乙方严格按照设计图纸资料以及国家有关工程施工规范组织施工。6.3施工规范和验收标准6.3.1《水泥行业筑炉工程质量检验评定标准》；7．工程竣工验收7.1竣工验收。工程具备竣工验收条件，甲、乙双方共同组织对工程进行验

6、收，乙方按国家工程竣工验收的有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。7.2甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后1日内无正当理由不组织验收，从第2日起承担工程保管及一切意外责任；验收后2日内不予批准且不能提出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。8．施工综合单价及竣工结算8.1工程内容及价格（见附表1）8.1.1回转窑内耐火砖拆除、清理、更换。8.1.2浇注料（三次风管、分解炉椎体）拆除、清理、更换。8.1.4如施工期间发生合同以外的检修项目，由双方现场协商工程价格。8.1.5工程结束后，出具工程核定单（以实际重量

7、）进行结算。8.2甲乙双方对工程竣工结算价款发生争议时，按本合同条款第10.3条处理。9．付款方式：承兑支付9.1施工队伍及工器具进厂当日内，支付暂估合同款的30%;9.2施工完毕，负荷试车72小时正常后，再支付工程款的65％（乙方出具建筑业正式发票）。9.3合同款的5％作为质保金，在负荷运行三个月内无施工质量问题支付总工程款的5%质保金，在3个工作日内一次性付清。10．合同生效、终止及其它10.1本合同自签字之日起生效，甲、乙双方履行完各自的责任和义务后自行终止。10.2未尽事宜，双方友好协商解决。10.3本合同在执行过程中，如发生纠纷、争议

8、，双方按合同法友好协商解决，若协商不成，在甲方签订所在地法院裁决。10.4本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签（章）字生效。5济宁山水水泥有限