建筑工程劳务内部承包合同

《建筑工程劳务内部承包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、建筑工程劳务内部承包合同甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）为确保甲方承建的小区（政府大街南侧地块）顺利完工，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关规定，经甲、乙双方本着平等自愿、互惠、互利的原则友好协商同意，现甲乙双方就小区建设工程政府大街南侧地块）工程中的劳务项目承包事宜达成一致意见，特定立本合同，以供双方共同遵守；一、工程概况：分项目工程名称：小区建设工程（政府大街南侧地块）包括5号楼17高层，6号6层多层（注：以工程图纸上的面积为准）工程地址：工程结构：框架-剪力墙结构及框剪结构建筑总面积：以图纸面积为准合同工期：开工日期以进

2、场日期为准，2012年月日。除人力不可抗拒的自然灾害工期顺延，因甲方原因造成的工期顺延由甲方负责。国乙方原因造成的工期顺延由乙方全部负责，并扣除工程剩余工程款。质量等级：按照国家现行建筑质量施工规范标准合格，并达到业主委员会验收标准。二、承包方式及工作范围：乙方负责本主体工程内的劳务施工塔吊、电梯口、卫生间简单防水（抹灰压光）、包括其余土建部分。除了以上提出的具体建筑要求外，其他建筑项目按照设计图纸及图纸会审纪要等进行建设施工。1乙方负责桩上工程。2场内施工用水用电一事，甲方负责主线、管道施工现场，其余分支线、管、箱由乙方自行搭接；3施工临时设施（含生产、生

3、活设施）；4基础、斜屋面由乙方出工人，按实际发生工费计算5主体砌筑，包括室内砌筑，按图纸施工。6施工安全特殊要求：乙方在施工过程中由于违规操作原因造成的安全事故和乙方机械质量原因造成的安全事故（如伤残、伤亡等），均由乙方负全部责任并一次包死。7塔吊和放线员、吊车，司机工资由乙方负责三、工程造价及支付方式：1、图纸要求面积为准，如有增加面积按完成面积计算。高层，多层单价：285元／平方米。工程款采用五次分期付款方式：（1）：按工程进度基础以上正一层平口拨付总工程款的伍拾万元整。（2）：工程进度达到多层六层平口（包括高层八层）支付工程款壹佰万元整。（3）：工程进

4、度多层达到封顶支付工程款伍拾万元整。（4）：工程进度高层达到13层平口支付工程款捌拾万元整。（5）：工程进度高层封顶支付工程款捌拾万元整。（6）：其余款项甲方售出一套楼由乙方收款，顶工程款：如出现未售出情况甲方用楼房做抵押贷款，付五项人工费。四、质量要求：1、本工程质量要求合格，质量等级由甲方工程质检员按国家验收标准验收。工程时进度达到八层时，以上每一层由甲方负责质检人员验收并签定验收单。2、如乙方施工质量达不到质量标准，必须返工达到标准，期间的一切费用由乙方承担；五、工期保证：乙方应确保按合同工期完成施工，不得因其它等原因无故拖延工期。（设计变更和人力不可

5、抗拒的自然灾害除外）六、甲乙双方的职责1、甲方及时提供本工程所需的资料及工程材料（建筑材料、施工图、变更通知、会审纪要）。2、如图纸变更与原图纸工程量的差异，甲方计算乙方其增加工程量（如施工完后需要更改，甲方需确认返工等费用）。3、甲方不能将本合同的劳务作业转包给他人，否则甲方将承担相应的责任。4、乙方应按图纸相关法规及施工规范施工。5、在正常情况下，如乙方自行退场或有未完成工程，未完成工程量按承包单价的3倍从工程量中扣除。反之如是甲方或其他原因迫使乙方退场，乙方所做的工程应如实一次性计算给乙方，并承担相应的经济损失，不得借任何理由扣除乙方工程费用。6、甲方

6、提供的材料必须是工程及图纸要求的，如出现甲方提供材料质量问题，由甲方负责一切损失。7、甲方提供控制坐标点及总工程师，乙方负责配合。8、工人住宿由甲方负责。七、违约责任：甲方应按乙方各工种提的所需材料计划予以保证，如甲方未及时提供所需材料而造成停工待料，所造成的一切停工损失费用均由甲方负责，且工期顺延。如若甲、乙双方任何一方违约，均向守约方赔偿总价5%的违约金。八、工程量的确认和验收：以乙方实际完成的工作量决算为准。验收标准：按国家现行施工规范验收标准验收。九、本合同属内部劳务承包协议，甲乙双方不得外传，一经发现没收劳务履约保证金。十一、未尽事宜，双方友好协商

7、解决。若协商不成，甲、乙双方任何一方均可向合同签定地（履约地）地人民法院提起诉讼裁决。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章生效；并共同遵守，具有同等法律效力。备注：甲方代表（签字盖章）：乙方（签字盖章）：身份证号码：身份证号码：电话：电话：年月日