内外墙涂料装饰工程施工协议

《内外墙涂料装饰工程施工协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、内、外墙涂料装饰工程施工协议总包方：甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方将工程，承包给乙方负责施工管理。为了明确双方责任，保证施工顺利开展，经双方充分协商，按照《中华人民共和国协议法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，并参照总包方与甲方签订的合同（合同附后）为依据，双方达成一致意见，特签订本协议，双方共同遵循执行。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：包工包料，总价包干（含脚手架搭设，施工垃圾清运及清洁卫生等）；内墙墙面及屋顶顶面两道腻子，楼梯间做成品乳胶漆，外墙装饰线条做成品乳胶漆，颜色由总包方定。2、涂料品牌：乙方自

2、定，但必须是合格品牌3、使用颜色号：乙方自定第四条工程造价及付款方式1、本工程内、外墙平涂面积约为50000M2，内、外墙面单价依照总包方与甲方签定的合同（合同附后）为依据；付款方式也依照总包方与甲方签订的合同为依据进行付款。甲方在每次收到总包方付款时按照暂定总价的比例收取费用，直到收取到叁万元正（小写：30000.00）时，则停止收取。（税、费由甲方自理）。2、工程总造价约为：大写：肆拾捌万元正（小写：480000.00元），以（人民币）现金结算，完工后按现实完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收通过后七天内，由乙方承担责任将工程造价结算书送交甲方审

3、核办理结算手续。第五条协议工期甲方发出进场公告后，三天内乙方必须部署工人进场施工，有效工期为第3页共3页日历天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。2、甲方规定变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程品质等级1、甲方对工程品质的规定；合格，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程品质监督部门对本协议项目工程品质开展评定，达到本款规定。3、双方对工程品质有争议，提请建筑工程品质监督部门仲裁。第七条工程款支付按照总包方与甲方签订的合同为依据（合同附后）第八条竣工验收双方对工程施工品质按《建筑装饰工程施工及验收规

4、范》开展验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、按第七条款支付乙方进度款。2、承担责任提供与施工相关的资料。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明开展施工，保证品质，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，承担责任行使乙方的权利及义务。3、承担责任提供内、外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃承担责任，施工中若发生因乙方缘故引起的人身安全事故及其他事故，乙方应承担责任。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方及总包方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。

5、7、乙方必须对所有的人工进行安全教育，并购买意外伤害保险及法律规定的其它险种，如因乙方现场教育及违反操作规章规定进行施工，其造成的一切责任事故及经济纠纷、赔偿全权由乙方自行负责处理，一概与甲方无关。第3页共3页第十条违约责任及争议解决办法1、协议生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则规定更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按协议规定的品质标准开展施工，如属乙方责任所发生施工品质问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、协议履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机

6、构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后按照法律规定时效后自动失效。3、材料质量出现任何问题均与甲方无关，不承担由此带来的任何法律及经济责任。4、协议签定地点：甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）电话：电话：年月日　　　　年月日第3页共3页