人防水电施工合同

《人防水电施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、人防战时水电劳务协议发包方（甲方）：承揽方（乙方）：根据《根据中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲乙双方协商，就乙方承包项目达成共识，工程项目计划发包方（以下简称甲方）将该工程的战时人防水、电预埋和安装工程承包给承揽方(以下简称乙方）为保证甲、乙双方所达成的共识、公正、公平，实现优质高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本协议，明确各自的责、权、利，希共同遵守。一、工程概况1、工程名称；砚山县龙达商贸城2、工程地点；云南省文山壮族、苗族自治州砚山县秀源

2、社区二、承包内容、水电；1、施工图纸所含预埋件、设施（备）、室内照明及插座的所有预埋管、电线敷设、灯具开关，及各项接地按照设计图纸所含内容施工到位等。2、施工图纸所含的水、电预埋，预留孔洞、等全部内容。3、由乙方负责所需的各种施工机械，工具及自身安全防护用品。4、本工程一切涉及人防战时水、电有关的工作内容所有主材、辅材由甲方负责，乙方只负责劳务施工，水箱要求成品水箱。11、如有图纸变更和增加次项以甲方认证为准。三、工程造价及承包方式1、本工程采用单价乘以人防建筑面积结算方式，按40元/㎡结算，建筑面积按云南省建筑面积计算规则计算。乙方不

3、承担税收。四、工期1、乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，开工日期和竣工日期以甲方和建设方签订的日期为准。春节假期、甲方材料供应不到延误时间和不可抗的自然灾害，法律法规等不包含的工期之内。2、乙方前期预埋工作应严格按照钢筋班组、砌砖班组和抹灰班组的工期进行提前安排，否则，造成的各种损失自负，因此耽误进度，甲方按耽误每天对乙方处罚2000元。后期安装工作，乙方应提前编制工期安排和控制进度施工，并报送甲方审核认可。当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划，进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按

4、照调整后的进度计划施工，甲方应提供适当的作业条件。3、现场施工用电，甲方按照“TN━S”系统接入施工现场，配电柜、二级配电箱、开关箱、电缆、电源线由甲方提供。三级配电箱以外的施工电线由乙方自负。五、质量1、严格按照中国人民解放军总参谋部制定的验收规范施工，总参没有的，按人防国标图集施工，如因达不到标准造成返工，因此产生与整改相关的所有费用由乙方负责。六、甲、乙双方责任1、甲方及时向乙方提供所需指令、批准、图纸（图纸变更），如因迟到的指令、批准、图纸（图纸变更）造成的返工由甲方现场签证认可，承担所有费用。2、甲方对乙方所承包工程的质量有权

5、进行检查，若达不到要求时可责令其反工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。3、甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。4、乙方应根据承包工程的规模、技术、质量等要求作好工程开工前的生产准备。5、乙方进场后应严格按照甲方有关文明施工的要求进行施工，服从甲方的管理。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区的安全、文明施工工作。6、乙方施工中应严格遵守国家安全生产法规、指令、规程、标准及强制性条文规定，完善安全

6、措施，保证安全施工。如因乙方原因或违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担其经济损失。7、对产品的保护，甲、乙双方都具有同等义务和责任，在施工中由甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值5倍给予赔偿。8、特殊工种必须持证上岗，所有施工人员必须遵守工地规章制度。七、安全责任1、喝酒后禁制进入施工现场，更不得喝酒上班、禁制穿拖鞋、短裤、裙子上班（更不得打赤膊）违者根据项目部处罚条例处罚。2、本项目员工偷盗工地材料、机具等财产，甲方对班组罚款10000元~20000元，驱逐出场，重大事件将偷盗人送

7、交公安机关处理。3、不得在施工现场随地大小便，违者根据项目部处罚条例处罚。4、进入施工现场必须配戴安全帽、不得用安全帽垫坐、不得在安全帽上涂画及途改，高空作业须正确配戴安全带，违者根据项目部处罚条例处罚。5、高空作业不得向下抛物料、工具、施工垃圾，违者根据项目部处罚条例处罚。6、不得翻墙进入工地，不违反安全用电标准，班组内及班组之间不得发生打架斗殴事故、违者根据项目部处罚条例处罚。7、甲方不提供乙方食宿（乙方工作人员食宿全部由乙方自行负责）。八、付款方式与结算1、工程价款的支付方式，以人民币转账或现金方式支付，预埋完经相关单位验收合格后

8、按总价的30%支付。中途安每月进度的80%支付，全部工程施工完毕经相关单位验收合格后支付清全部劳务费。2、乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，损失由乙方承担，且甲方有权依照法院判决书