景观道路工程施工合同

《景观道路工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、景观道路工程施工承包合同（合同编号：）工程名称：承包人：分包人：签订日期：5景观道路工程施工承包合同承包人：（以下简称“甲方”）分包人：（以下简称“乙方”）甲方承包的景观道路工程，经甲乙双方友好协商，甲方将三合料基层、防浪墙、排水管道、雨水井工程承包给乙方施工，双方签订协议如下：一、工程概况工程名称：景观道路工程工程地点：二、承包形式：包工包料三、工程承包范围及承包内容承包范围：K3+000-K9+493.9三合料基层；K4+500-K9+493.9防浪墙垫层、基础和K3+000-K9+493.9墙身砌筑工程；K5+000-K9+493.9

2、排水管道及双箅、单箅雨水井。承包内容：1、三合料基层：a下基层；b上基层。2、防浪墙工程：a基槽开挖；b垫层C15砼；c基础砌筑；d墙身砌筑。3、D300钢筋砼Ⅰ级管安设：a管沟土方开挖；b平基及满包C15砼；c管道安设及抹带；d管沟回填夯实。4、雨水井工程：砌筑及抹灰。四、合同工期5合同签订后，所有能展开的施工项目必须全面开工，乙方必须在业主和甲方要求的工期内完成，否则后果由乙方负责。三、工程质量1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、技术标准以及规定

3、要求组织施工，工程质量等级：竣工验收质量评定合格。2、每道关键工序必须经过自检、甲方复检，报监理抽检，比对检测合格后，关键工序抽检合格后，方能进入下道工序施工。3、过程质量达不到要求，乙方无条件及时返工，最终质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为本分包合同总价的5%，并承担赔偿由此造成甲方的一切经济损失和法律连带责任。四、承包单价1、三合料基层：上、下基层均为人民币每平方米（元/平方米）。2、防浪墙工程：包括基槽开挖、垫层C15砼、基础砌筑、墙身砌筑综合单价为人民币每米（元/米）。3、排水管道工程：包括管沟土方开挖、平基及满包C

4、15砼、管道安设及抹带、管沟回填夯实综合单价为人民币每米（元/米）。4、雨水井工程：包括砌筑及抹灰综合单价为单箅雨水井人民币每座（元/座），双箅雨水井人民币（5元/座）。三、双方责任1、协议签订后，乙方不得直接和变相再对本工程其他项目提出分包要求。2、乙方在工程的施工过程中，必须协助与配合其它相关工程的施工。乙方同意无条件地全部承担和履行甲方与业主所签订的所有合同文件中甲方承担的责任和义务，并服从业主及监理工程师的管理，执行其一切指令。3、乙方加强自身的施工现场管理，执行甲方的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行主管部门、消防、环

5、卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生环境和职业健康安全事故。4、乙方接受甲方的技术指导和监督，在承包施工期间，必须确保工程质量，并承担缺陷责任期的全部责任。5、甲乙双方一致同意，凡未经甲方法人代表专项授权而签署的任何涉及经济责任并可能产生债权债务纠纷及诉讼责任均由乙方或为乙方提供担保的公司承担，与甲方无关。四、结算方式及付款方式：1、施工期间所需资金由乙方先进行垫付。2、按工程进度及时上报进度款，应付给乙方的款项在该款项到达甲方账户后及时予以支付。3、完成工程量以业主最终审计结算数量为准。51、工程款以最终审计后数据为准。

6、三、仲裁诉讼本合同范围内的所有纠纷，甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，依法向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院起诉。四、其他1、本合同自甲乙双方签字之日起生效，至甲方与业主合同中止而自然失效。2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。承包人：（公章）分包人：（公章）法定代表人或：法定代表人或：其授权代理人：（签字）其授权代理人：（签字）合同签订日期：年月日5