园林绿化施工合同(ok1)

《园林绿化施工合同(ok1)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、园林绿化施工合同建设方（甲方）：施工方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：施工范围1、园林绿化施工图全部内容（除挡土墙外）。2、绿化回填种植土。第三条：承包方式包工包料、包质量、包成活。第四条：工程造价及结算方式1、结算方式：（1）总价包干：根据双方预算，甲方以元整人民币的工程造价由乙方包干，工具由乙方自带。（2

2、）如材料选用标准进行了调整，工程造价按甲方认可的材料单价进行调差。4（3）施工中因设计变更、技术核定等所增减的工程造价，经甲方签证认可后按实际发生的工程量按工料单价计算。第五条：施工工期1、工期自2010年月日至2010年月日止，预计天（包括法定假日）。2、如遇下列情况，乙方须在2日内书面通知甲方，并经甲、乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。（2）不可抗力因素。第六条：工程质量及验收标准1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设

3、计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。2、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植。3、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。七、工程付款1、工程款的支付（1）本工程不含预付款。（2）工程竣工验收并办理完工程结算后，甲方向乙方支付结算价款的80%。（3）另20%作为质保金待一年后绿化达到90%的成活率后，一次性无息支付。（4）乙方必须提供正规的税务发票后，甲方才支付上述款项。第八条

4、：双方义务41、甲方义务（1）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（水电费由甲方承担）。（2）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。（3）甲方必须按合同要求按时支付工程款。（4）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在30个工作日内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的30个工作日内完成结算。2、乙方义务（1）委派现场代表负责对施工其间的全面管理。（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款200元。（3）根据甲方确认的施工图纸，按照本合

5、同约定完成承包范围内的施工工作。（4）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。（5）乙方应确保工程质量达到甲方所要求的验收标准，并且对于苗木及绿化必须达到95%以上的成活率，否则甲方拒付工程款。（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起15个工作日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的15个工作日内完成结算。第九条：违约责任1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。42、乙

6、方在施工过程中，除甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权单方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予全额赔偿。3、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付工程款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第十一条：争议的解决1、本协议未尽事宜由甲、乙双方另行签订补充协议。2、凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方约定在甲方所在地人民法院起诉。3、附件属合

7、同的组成部分。4、本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份。5、本合同签字加盖双方公章后生效，工程竣工验收符合质量要求，资料齐全存档备案，付清工程余款保修期满后自行失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：（或授权签约人）：（或授权签约人）：日期：日期：4