(2010)穗中法民五终字第3023号

《(2010)穗中法民五终字第3023号》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广东省广州市中级人民法院民事判决书（2010）穗中法民五终字第3023号上诉人（原审被告）：广州金悦房地产开发有限公司，住所地广州市越秀区中山五路193－215号起义路283－299号地段百汇广场2301、2302单元。法定代表人：郑彦宏委托代理人：刘潮*，谢*文，广东新康洋律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：李春玲，女，1980年7月5日生，汉族，住广州市白云路27号十五楼。委托代理人：王美舟，广东佳思特律师事务所律师。委托代理人：陈白茹，女，联系地址广州市海珠区新港中路351号。原审被告：中国物资储运

2、广州公司（以下简称物储公司），住所地广州市越秀区永福路36号。法定代表人：周学龙。委托代理人：李春峰，李会艳，广东圣和胜律师事务所律师。上诉人广州金悦房地产开发有限公司（以下简称金悦公司）因房屋买卖合同纠纷一案，不服广州市越秀区人民法院（2010）越法16民三初字第1137号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审法院经审理查明：金悦公司是广州市永福路36号金中大厦的开发商，于2008年9月16日取得编号为穗房预（网）字第20080354号的《商品房预售许可证》。2009年

3、8月21日，李春玲（乙方、买方）与金悦公司（甲方、卖方）签订编号为200908406865号的《商品房预售合同》，其中内容有：乙方向甲方购买上述金中大厦第1幢29层2912房，房屋地址为永福路36号2912房，建筑面积51.18平方米，用途为住宅；该商品房以套出售，总金额为818888元；交房条件为该商品房项目竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件，满足供水、供气、供电及通邮等必要居

4、住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件；甲方应当在2009年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用，甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书；甲方如未能按本合同规定的期限交房，则从最后交付期限的第二天起至实际交付之日（包括视同交付）止，向乙方按日支付已支付房价款0.5‰的违约金，违约金的总额不超过总楼价的10％，合同继续履行；甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料:（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》、（二）建设单位出

5、具的16《建设工程竣工验收报告》、（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》、（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料、（五）人防、环保部门出具的认可或准许使用文件、（六）《房地产（住宅）质量保证书》、（七）《房地产（住宅）使用说明书》、（八）《临时管理规约》或《管理规约》，上述（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件，上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担；乙方在接到收楼通知书之日起7日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验

6、收期限届满之日起7日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房；甲方在该商品房交付乙方时，该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目，应一并建成并经验收合格，甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的，该商品房不符合交付标准，甲方按照合同第十四条（即关于延期交房的违约责任条款）所约定的标准向乙方支付违约金，但属于乙方不办理申报手续而未能正常使用的，甲方不承担违约责任；乙方应当在办理房屋收楼手续前自行将首期住宅专项维修资金存入目前房地产行政主管部门委托银行的住宅专项

7、维修资金专户，乙方未按规定交存首期住宅专项维修资金的，甲方不得将房屋交付乙方等。双方并在合同附件七补充约定，该商品房交付的前提条件为：1、乙方向甲方交清全部房款，采用按揭方式购房的，需待甲方收齐首期房款和按揭款；2、乙方付清应缴交的全部16税、费；3、如乙方违约，应按约定向甲方交清违约金；除非双方另有约定，否则无论乙方是否收到甲方的交付使用通知书，均须在该商品房交付使用期限届满前先行履行付款责任，如乙方未履行付清房款、税费和逾期付款所产生的违约金等义务，甲方没有任何义务将该商品房交付给乙方等。合同签订后，李

8、春玲向金悦公司付清了全部购房款818888元。2009年12月15日，金悦公司向李春玲邮寄收楼通知书。2010年6月5日，李春玲与金悦公司签署《[金中大厦]房屋交接书》，接收了涉讼2912房。原审另查明，广州市城市规划局就涉讼大厦核发了穗规建字[2000]第213号及穗规建证[2007]5131号《建设工程规划许可证》，其中穗规建字[2000]第213号《建设工程规划许可证》在功能分布一项注明：地下二层为车库及设