工程项目一览表.doc

《工程项目一览表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、附件一工程项目一览表序号单位工程名称单位数量投资额(元)主要结构型式发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日年月日附件二发包人供应材料工程设备一览表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准提供地点提供时间备注发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理

2、人（签字）年月日年月日年月日附件三承包人供应材料工程设备一览表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准提供地点提供时间备注发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日年月日附件四业主支付保函（试行）编号：(工字)第号（承包商）：鉴于贵方与（以下简称“业主”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应业主的申请，我方愿就业主履行主

3、合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。贵方与业主协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保

4、证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现贵方与业主因工程质量发生争议，业主拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承

5、诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内

6、，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定，免除业主部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与业主协议变更主合同的，如加重业主责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定

7、代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指：保证人：法定代表人（或授权代理人）：年月日附件五承包商履约保函（试行）编号：(工字)第号（业主）：鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：

8、）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同