降水工程施工合同(1).doc

《降水工程施工合同(1).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、新乡市第一人民医院全科医生培训基地项目二次降水工程合同甲方：新乡市第一人民医院乙方：河南省启宏实业有限公司合同履行地：新乡市日期：2015年1月16一、合同协议书甲方（业主）：新乡市第一人民医院乙方（承包人）：河南省启宏实业有限公司前期基坑降水合同期满，因原承包单位退出，为保证后续工程正常施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新乡市第一人民医院全科医生临床培训基地楼基坑二次降水工程有关事项协商达成一致，订立本合同，具体内容如下：一、工程概况1、工程名称：新乡市第一人民医院基地楼基坑二次降水工程（以

2、下简称“本工程”）。2、工程地点：新乡市一横街路西。3、工程内容及承包范围：降水管井施工；边坡灌浆支护；降水使用设备及材料；降水系统布置及维护；降水系统所抽地下水的排出系统材料布置及维护；降水系统的拆除；4、16上述工程范围的说明描述只是概括的不应认为是全面的、无缺的，承包人根据降水前期工程遗留及现场勘查等方法去完全了解工程的实际范围。二、工期及工程质量要求1.降水设备运行工期：原16口管井自2014年1月7日开始；局部降水管井中，4口管井自3月11日开始；另4口管井自2月27日开始。以上设备算至停运行之日，按实际天数计费。2.增加的管井施工、边坡注浆支护施工，必

3、须配合土建施工要求，3月1日前完成。3.工程质量：满足施工降水要求。出现以下情形之一，乙方应赔偿甲方的实际损失。1)因设备故障未及时更换，影响施工，产生损失的；2)因管理疏漏造成降水事故，影响施工，产生损失的；三．合同价款、付款方式1、合同价款：不同时间点投入的降水管井，按217.96元／天.井，以实际天数记取；管井施工工程款41128.00元；边坡注浆支护，按实际完成量，提供审计结算报告后结清。2、付款方式：16甲方预付合同款115000.00元，用于管井及边坡注浆施工，其余待降水工程全部完成（停井并且降水系统拆除完）并经验收合格，提供正式发票后，（15日内）一

4、次付清。四、工程安全1.承包人应遵守《建设工程安全生产管理条例》有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非业主原因造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，承包人还应赔偿因此给业主造成的损失。2.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前以书面形式通知业主，并提出相应的安全防护措施，经业主认可后实施，承包人承担安全防护措施费用。3.承包人负责办理承包人在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用

5、，费用已含在合同价款中，不再另行计取。4.发生重大安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知业主，同时按政府有关部门要求处理，由16承包人承担发生的费用，承包人可向责任方追偿。1.施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由承包人负责。自工程开工之日起，至竣工验收合格承包人全部撤离现场之日止，承包人自行承担其人员伤亡及财产损失（包括但不限于工程本身、设备、材料和施工机械等）。2.因承包人施工给第三方造成的人员伤亡及财产损失的，应由承包人负责赔偿。由此而给业主造成经济损失的，承包人应予赔偿，业主不承担任何责任。五、违约、索赔和争议1、在合同执行中，如发生

6、纠纷，业主、承包人双方应友好的协商解决，协商不成时，应向建设工程项目所在地的人民法院提起诉讼。2、由于战争、自然灾害、国家政策的调整等不可抗拒的因素，致使合同无法履行，经业主、承包人双方同意本合同可以提前终止或解除。163、在承包人完全履行本合同约定义务的情形下，业主未按合同约定的时间支付工程款的，承包人给以业主15个工作日的宽限期，超过15个工作日的，从第16个工作日起，每逾期一日，按应付未付款金额的中国人民银行公布的同期贷款基准利率承担逾期付款利息，除此而外，业主不承担其他责任，工期不予顺延。4.由于承包人原因导致工程逾期开工或逾期竣工或逾期履行其他任何一项义

7、务的，工期每延误一天，承包人向业主支付合同价款的万分之一的标准向业主支付赔偿金。任何一项逾期达10天以上的（含10天），业主有权单方面解除合同。5.在不影响业主取得工期延误赔偿金和赔偿权利的条件下，在遇到下列情况下，业主有权解除合同：（1）工作进度缓慢，虽给与书面提醒，业主仍认为承包人不可能按要求完成合同工程。（2）承包人停工理由不被业主接受。（3）如果承包人撤离工程，或放弃工程，或证明承包人没有施工。（4）承包人被证实其施工混乱，业主认为其会对业主的声誉造成不良影响的。（5）《中华人民共和国合同法》规定的其他法定事由和本合同约定的其它解除事由。（6）终止合同时，

8、业主以书面