泵站围墙修复建设工程施工承包协议

《泵站围墙修复建设工程施工承包协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、零星维修工程施工承包合同建设单位：平湖市粮食收储有限公司施工单位：浙江鑫达建设有限公司二O一二年六月十八日零星工程施工承包协议条款甲方：平湖市粮食收储有限公司乙方：浙江鑫达建设有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1．1工程名称：零星维修施工合同1．2工程地点：乍浦、秀溪工程承包内容：根据派工单1．2开工日期:根据派工单日期竣工日期：根据派工单日期1．3质量等级：合格（一次性）。1．4合同价款：每次工程另行约定工

2、程价格。合同价款的调整：变更部份、联系单；合同计价方式：/1．5承包方式：包工包料。合同文件及解释顺序：按国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同条件》（以下简称合同条件）执行。第2条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律2．1合同语言：汉语2．2适用法律法规：国家的法律、法规及浙江省嘉兴市的部门规章或地方法规。2．3适用标准、规范：《给水排水管道工程施工及验收规范》第3条甲方驻工地代表及委派人员名单/第4条乙方驻工地代表或工程负责人名单陈永强。第5条甲方工作5．1施工场地具备开工条件和完

3、成时间的要求开工2天前，协助乙方调查沿线市政管线及其它设施。5．2水、电、电讯等施工管线进入现场的时间、地点和供应要求/。5．3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间、地点和起止点/。5．4工程地质和地下管网线路资料的提供时间合同签订后1天内。5．5办理证件、批件的名称和完成时间/。5．6水准点与座标控制点位置提供和交验要求/。5．7会审图纸和设计交底的时间/。5．8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求甲、乙双方负责。第6条乙方工作6．1提供计划、报表的名称、时间和份数提交2份工程进度计划

4、和各项报表。6．2施工防护工作的要求/。6.3向乙方施工人员提供办公和生活设施的要求/。6.4施工全工程的安全和保卫工作，做到文明施工。6.5负责提供建设有关政府部门工程验收的相关文件资料（包括施工过程资料及竣工图等）。6.6按工程进度要求提供工作进度计划，施工组织方案。6.7办理施工现场交通、环卫、噪音管理的手续。第7条进度计划7．1乙方提供施工组织设计或（施工方案）和进度计划的时间/。7．2甲方代表批准的时间/。第8条延期开工：需经业主批准。第9条暂停施工：需经业主批准。第10条工期延误按协议工

5、期每延误一天，乙方支付违约金额双方另行协商。第11条工期提前按协议工期每提前竣工一天，甲方应向乙方支付双方另行协商。第12条检查和返工：因乙方的责任引起的费用及工期由乙方承担，因甲方的责任及设计缺陷引起的费用及工期由业主承担。第13条工程质量等级13．1工程质量等级要求工程质量确保合格。13．2质量评定仲裁部门名称业主。第14条隐蔽工程、中间验收。14．1中间验收部位和时间/。第15条试车：无第16条验收和重新检验：由业主组织有关部门验收后。第17条合同价款及调整。17.1调整条件：1、联系单及设计

6、变更以业主、设计方签发为依据。17.2调整的方式：按前述条款。第18条工程量的核实确认。18．1乙方提交工程量报告的时间和要求：完工后申报。第19条工程款支付19．1工程款支付方式银行汇款。19．2工程款支付金额和时间竣工验收后一星期内支付合同价款的100%；19．3甲方违约的责任：双方协商解决。第20条材料设备供应：主要设备经甲方确认后乙方采购。第21条乙方采购材料设备：根据图纸和甲方确认后的采购清单。第22条设计变更：由业主签发。第23条确定变更价款：按前述条款执行。第24条竣工验收24.1验收

7、标准及技术指标：双方确认的设计文件技术指标为主要依据。24.2乙方提交竣工资料和验收报告时间：/。24.3乙方提交竣工图的时间和份数：/。第25条竣工结算25.1结算方式：合同价加工程变更价。25.2乙方提交结算报告的时间：/。25.3甲方批准结算报告时间：/。25.4甲方违约的责任：不按合同规定支付工程款，甲乙双方协商处理，甲方承担违约责任。25.5乙方违约的责任：不按3.3条施工，达不到26.1条要求，乙方承担违约责任。25.6工程变更增加部份确认：增减工程量参照相关条款调整。第26条保修26.

8、1保修内容、范围：按现行有关法律及条款规定；26.2保修金额和支付方法：/。第27条争议27.1争议的解决程序：按《合同法》。27.2争议解决方式：甲、乙任何一方造成违约，双方应协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。第28条安全施工：施工期间，乙方负责安全管理和安全施工工作，由于施工管理不当而引发的责任事故，全部由乙方承担安全责任，由此引起的人身、财产损失由乙方承担赔偿责任，与甲方无涉。第29条不可抗力29.1不可抗力的自然灾害认定标准：按国家有关规定认定。