门窗幕墙工地进程合同(家装上传)

《门窗幕墙工地进程合同(家装上传)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程合同项目名称：年月日4工程合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。一、工程概况：1、项目名称:2、工程地点:3、承包范围:4、承包方式:5、工期:6、合同款人民币元整。（￥：元）。（详见附件1报价书）二、甲方工作1、甲方负责审定将乙方提供的施工图纸及设计说明，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量

2、、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。3、甲方负责门窗幕墙的相关检测费用。4、甲方协调现场物料存放区及现场水电。三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随

3、意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程施工时，负责对现场存放设备物料及工程成品进行保护。四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。4五、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更

4、的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价书进行增减结算。）2、结算方式：（1）、在合同签订后，甲方支付预付款至总价款的45%（￥：_________）；（2）、乙方人员、设备、材料进场时甲方支付至总价款的80%（￥：_________）；（3）、乙方竣工验收合格后甲方结清合同总价款。六、有关安全生产和防火的约定：1、乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T-151、《建筑安装工程安全技术

5、规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《民用建筑设计通则》GB50352；《建筑玻璃应用技术规程JGJ113》、《建筑结构荷载规范GB50009》和其他相关的法规、规范。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任。七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，甲方按应付款额的1％支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同总价款2‰支付违约金。甲

6、方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方按按合同总价款2‰支付作为奖励。3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议或纠纷处理：1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、

7、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。九、附则：1、本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙双方共同协商解决。未尽事宜，双方协商解决。2、本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效，保修期满，双方结清质量保修金后合同终止。3、本合同（有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，且以签署时间在后者为准）。4、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。45、附件1：（报价书）附件2：（工程量施工图）以上附件签章生效。甲方（签章）

8、：乙方（签章）；代表签字：代表签字：电话：电话：年月日年月日4