电力转包合同

《电力转包合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划电力转包合同　　电力工程承包合同　　发包人:桐柏县土地整理中心　　承包人：商丘市恒业建筑安装工程有限公司　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。　　一、工程概况　　1、工程名称：河南省桐柏县月湖镇(二)镇土地整理项目　　2、工程地点：河南省桐柏县月湖镇　　3、工程范围：110KV变电所

2、防雷按地安装　　110KV变电所全所照明安装；　　4、承包方式：无转包。　　5、材料及工艺补充说明。　　二、合同工期及工期延误　　1、开工日期：XX年3月10日竣工日期XX年7月10日　　2、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：　　a发包人未能按约定提供施工图纸及开工条件；　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保

3、从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　c发包人代表未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；　　d设计变更或工程量增加；　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过3小时；f不可抗力；　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过3小时。　　3、承包人在以上情况发生后1日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表提出报告；发包人代表在收到报告后24内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。　　三、质量标准工程质量标准：合格、　　项目经理：李珍福　　四、合同价款　　小写￥　　总计合同金额叁佰陆拾伍万捌仟

4、肆佰柒拾伍元贰角叁分，　　五、施工准备　　1、承包人在合同签定后3日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手

5、续，协调好周边及有关部门关系；　　4、承包人于接到审查合格图纸及时完成构件的加工并运抵工地现场　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；　　六、安全施工与检查　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

6、　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。　　七、工程竣工验收及保修目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发

7、包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程

8、进行竣工验收和办理移交手续；　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。　　八、违约责任　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金3万元。　　九、争议解决　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉