冲孔灌注桩施工合同

《冲孔灌注桩施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观冲孔灌注桩施工合同　　篇一：冲孔桩施工合同　　冲孔桩施工合同　　甲方：湖南建工莆田康嘉御景项目部　　乙方：　　依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的桩基施工事项双方进行友好协商，达成一致，订立本合同。　　一、工程概况：　　1、　　2、　　3、工程名称：康嘉御景B区工程地点：莆田城厢龙桥工程数量：共计约40根冲孔桩，其中桩口径为（Φ800），设计桩长约30～35米。　　二、承包方式：包工不包料　　三、工程价款的计算：　　1、工程量从孔口标高到孔底标高按实际深度结算。单价为综合土层每立方米贰佰陆拾元。（不含任何税收、不含施工管理费）工程量以甲方签证为准。　　2、　　3、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、　　2、　　3、水电费用均由甲方负责。如遇地下管道等不明障碍物，由甲方负责处理各承担费用。按工程进度总价款的80%拔付，每完成20孔付一次进度款。全部完成后，甲方按所完成工程额的80%拔付，余额待基础分部验收付款以现金支付，乙方出具收款收据。四、工程款拔付：合格后10天内一次性付清。　　五、工作内容：　　桩基机械进出场冲钻孔，施工放样，钢筋笼制安，商品砼桩基成孔，泥浆外运，施工内业资料。　　六、施工依据：　　乙方根据甲方提供的施工图、图纸会审记录和桩基础施工规范进行施工，如有图纸更改，甲方应提供更改通知书和更改图纸。　　七、合同工期：　　合同工期为日历天，工期自确定试打桩第二天算起，如果乙方遇到下列情况应顺延工期：1、停水、停电、风雨天；2、孤石和障碍物；3、不可抗遇的自然灾害；4、甲方原因引起的停工；5、不及时拨付工程款。　　八、工程质量：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　按现行国家颁布的桩基工程施工及验收标准验收，达到合格。　　九、双方责任：　　1、甲方职责：　　①负责工地三通一平，送水、电接点至场地边缘（其中由甲方负责一级配电箱，之外均由乙方按规定配备），提供施工图、地质报告各一份。　　②及时将乙方施工所需的工程材料成批报检合格后，送至乙方使用，并做好有关检测工作。　　③办好一切施工手续，若因甲方手续不健全或其它原因造成误工、停工，不及时拨付工程款，乙方有权停工，停工超过5天后，甲方应付每台机械台班费每天300元。　　④负责施工原材料送检，砼试块制作送检，桩基检测。　　2、乙方职责：　　①按照施工图认真保质、保工期施工。服从甲方和监理现场施工管理和监督。　　②如因乙方原因造成出现Ⅲ类桩或不合格桩，一切返工费用（含材料费）及由此引起甲方拖延工期的损失均由乙方负责。　　③必须严格遵守安全生产规章制度，施工安全事故责任由乙方自行承担。④若乙方无故拖延工期，每天罚款人民币300元整，拖延超过10天，甲方有权另行选择班组，由乙方负责由此引起的经济损失。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　⑤泥浆外运包含弃浆场所和道路运输自行解决。　　⑥乙方须配合甲方B区工程锤击桩后的所有补桩。　　十、其它约定：　　履行本合同发生争议时，双方应协商解决，如无法解决，请当地有关主管部门协商解决。　　十一、驻工地代表：　　甲方：（负责协调施工现场各方关系，确认和签证工程量及工程款结算）　　乙方：（负责现场施工全过程管理，办理工程量和工程款结算、领款及相关工作）。　　十二、附则：　　1、　　2、　　甲方：乙方：　　签订日期：年月日本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜需修改或补充，本合同自签订之后起生效，工程验收完毕，工程款付清，本合同自以双方协商一致后，签订补充协议与原合同具有同等效力。行失效。　　篇二：冲孔灌注桩施工合同　　冲孔灌注桩施工合同　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观为保证泉州市海琪电脑软件有限公司宿舍楼工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。　　第一条工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：3、工程范围：　　第二条：乙方承包内容：　　1、施工范围：施工图纸、围护设计范围内的全部桩基础工程。　　2、施工内容：　　一、前期准备工作：桩位的定位、泥浆池、清水池的挖设、一米以内的障碍物清除。　　二、工程桩及试桩：桩基进出场、冲孔桩的成孔、护壁（混凝土有甲方提供，其他物品乙方自带）、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机械材料)、桩混凝土浇筑、泥浆外运、砍桩头等全部工作内容。　　三、围护桩：桩基进出场、冲孔桩及水泥搅拌桩的成孔、护壁（混凝土有甲方提供，其他物品乙方自带）、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机械材料)、桩混凝土浇筑、泥浆外运等全部工作内容。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　四、泥浆外运及倒浆场地由乙方自行解决。　　五、整理冲孔、砼浇灌资料由乙方整理，交至甲方监理工程师签字。　　第三条:承包方式　　1、本工程采用包机械及人工承包方式（含钢筋笼的加工制作、运输。场地的平整、场地内垃圾及成孔后的泥浆外运、定位测量等）。桩基工程甲方负责提供水源、电源，并承担水电费用；其他一切乙方自理。乙方提供现场原始技术资料并整理有序后交与甲方归档。　　第四条：工期要求：　　1、合同工期：　　合同天数：2、实际开工日期以甲方书面通知为准，即开始计算工期。　　3、工期顺延：　　3．1甲方所提供的地质资料有差异时，工期予以顺延，以甲方书面签字确认为准；　　3．2遇有不可抗力，工期予以顺延，以甲方书面签字确认为准。　　4．1非上述原因乙方不得拖延施工进度计划，如乙方出现拖延施工进度计划行为，甲方处以乙方每天1000元罚款，此款从结算款中扣除；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4．2乙方接到拆场通知后，必须在天内拆场完毕，否则，乙方承担一切责任及由此带来的一切经济损失。　　5、暂停施工　　5．1甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工；　　5．2因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。　　第五条：质量标准　　1、工程质量标准：合格　　2、乙方必须严格按照设计文件，部颁标准及相应技术规范标准和上级单位　　有关规定进行规范施工；　　3、因乙方原因工程质量达不到工程监理部门或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任及由此给甲方带来的一切经济损失。　　第六条、安全要求：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，　　消除事故隐患。由于乙方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。　　2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。　　3、如乙方人员在施工中及日常生活所发生的一切人身安全问题甲方概不负责，乙方承担由此带来的一切责任及经济损失。　　第七条：合同价款　　1、本合同价款采用合同。　　1．1合同单价：工程成孔桩统一价格为。　　1．2合同单价所包含的内容：临时场地平整、垃圾外运费、泥浆外运费、设备进场退场费、人工费、机械费、现场测量经费、部分材料费、上述施工内容产生的费用及其它不可预见的全部工作内容所发生的一切费用。　　第八条：工程量计算及确认　　1、工程量计算方式：本工程桩径按照设计图纸计算计量、桩顶上部（桩顶超过设计标高1米），下部桩长甲方根据实际测量计算出桩长，数据由甲方书面通知乙方。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、乙方应按合同条款约定的时间，向甲方提交已完工程量的报告。甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。　　3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。　　第九条：工程款支付　　1、本工程完工后、验收合格后甲方支付乙方工程款总额的，余款（工程款总额的20%）在验收合格后一个月内付清。　　第十条：违约责任　　1、乙方在规定的工期内未能完成承包范围内的所有工作内容，超过天按每延误一天罚款1000元。　　2、因乙方原因工程质量达不到工程监理部门或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切　　责任并承担给甲方带来的一切损失；　　3、乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方视情节有权对乙方处以罚款。　　第十一条：工程完工验收及验收标准按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、工程完工后具备验收条件，乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整的资料及验收报告。　　2、甲方收到验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。　　3、工程验收通过，乙方送交验收报告的日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后通过验收的，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　4、验收标准按照设计文件，部颁标准、相应技术规范标准、上级单位、业主、监理单位有关规定。　　第十二条：竣工结算　　1、工程完工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照合同约定进行完工结算。　　2、甲方收到乙方提交的完工结算报告及结算资料后14天内进行审核及审计并上报上级主管审计部门进行审核，给予确认或者提出修改意见。甲方经上级审计部门确认完工结算报告后按合同规定向乙方支付工程结算价款。　　3、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观工程完工验收报告经甲方认可后14天内，乙方未能向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成竣工结算不能正常进行或者工程竣工结算价款不能及时支付，由乙方承担全部责任；甲方不要求交付竣工结算报告及完整的结算资料，乙方承担保管竣工结算报告及完整的结算资料的全部责任。　　4、甲方乙方对工程完工结算价款发生争议时，按本合同约定处理。第十三条：甲、乙双方权利和责任：　　（一）、甲方权利和责任：　　1、负责现场道路通畅，负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底；　　2、负责监督乙方施工质量及交工验收；　　3、负责提供施工图纸一套，负责工程区域的划分、协调；　　4、桩的砼方量由甲方负责；钢筋原材料由甲方负责提供。　　5、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求；　　6、负责召开每周生产例会，布置生产计划，书面出具乙方的施工任务单。　　（二）、乙方权利和责任：　　1、根据合同约定按期组织施工机械及施工人员进场；　　2、乙方为了保证工期，必须投入的主要机械设备数量；其余机械设备配套配备或按甲方要求配备（以满足施工工期要求为准）；　　3、所有机械报验必须符合国家及福建省有关规定；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4、安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核；　　5、负责施工人员的现场安全和技术交底；　　6、负责混凝土试块的制作；　　7、负责提供完整的冲孔、沉笼、灌注的原始技术资料施工人员必须持证上岗；　　8、根据工程进度、工程量组织足够施工人员；　　9、负责施工人员的食宿，并确保其安全；　　10、合理配备施工机械设备及人员，确保按施工计划进度完成任务；　　11、按规范要求组织施工，保证工程质量；　　12、复从甲方人员管理，听从甲方人员安排；　　13、爱护当地资源，保护好环境，遵纪守法；　　第十四条：解决合同纠纷方式：　　1、甲乙双方协商解决；　　第十五条：其它事宜：　　1、乙方在施工过程中服从甲方管理，按甲方要求规定处理与当地发生各类事务，与当地发生各类事务由乙方自行解决，甲方有权代扣相关款项并处理相关事宜。　　2、如地质情况与甲方提供的地质情况发生变化，甲乙双方友好协商由于地质情况变化而产生施工难度费用。　　3、本合同一式二份，甲乙双方各一份。未尽事宜双方协商按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　甲方（公章）：乙方（公章）：　　甲方代表：乙方代表：　　日期：年月日日期：年月日　　篇三：冲孔灌注桩合同　　基础工程施工合同　　发包方：（以下简称甲方）　　承包方：（以下简称乙方）　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律规定，本着平等、自愿、公平及诚信的原则，为明确在施工的过程中双方的权力和义务，经双方协商达成如下协议，双方共同遵守。　　一、工程概况　　1、工程项目：　　2、工程地点：　　二、工程内容及承包范围　　1、施工范围：施工图纸、设计范围内的全部桩基础工程、基坑喷锚支护、降水施工（包工不包料）。　　2、施工内容：　　（1）、前期准备：熟悉甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》；放样（桩位的定位）；施工便道铺设；泥浆池、清水池的挖设；一米以内的障碍物清除。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　（2）、工程桩、围护桩及试桩：乙方包工、包机械方式承包冲孔灌注桩成孔的全部工序（包含：桩机进出场，施工便道铺设，护壁（采用钢套筒由乙方提供，采用砼，材料由甲方提供），桩的成孔，清孔，孔内抽水，抽泥浆，模板的安拆，钢筋笼的制作、连接及吊放，护壁　　砼的浇筑，桩芯砼的浇筑，水下灌注砼至设计标高，漏浆回填及斜岩回填等）　　（3）、制作钢筋笼所需钢材由甲方定量提供，其它焊接工具由乙方负责。　　（4）、泥浆沉淀池、泥浆外运及倒浆场地由乙方负责。　　（5）、回填所需的泥、石头由甲方负责；临时施工便道材料由乙方负责。　　（6）、在灌筑桩芯砼时，商品砼提供送到乙方浆斗，接管由乙方负责。.　　（7）、乙方在施工中使用的水、电由甲方负担，其它生产用具、安全保护用具、照明灯具、铁线、铁钉及其他冲孔所需材料均由乙方自行负担。　　三、合同单价及其他说明　　1、根据甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》，基础工程、基坑喷锚支护、降水施工本工程价款暂定为人民币捌拾万元整(￥元)，工程采用以下计价方式见下表：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、不因施工期间人工费，材料价格的变动和政策性文件的下达作任何调整；因乙方原因造成停工超过5天，甲方有权对乙方现场财产进行自行处理。　　3、超灌注砼高度大于1m时材料费、砍桩费用等由乙方承担。　　4、乙方确保安排7台冲桩机及配套设备同时进场施工。　　四、工期期限　　工程工期：按业主方确定的施工组织方案进度节点施工工期的日历天数，施工开工日以甲方通知为准。每延期一天对乙方处以违约金5000元，按天数累加，工期违约金在支付该期进度款时扣除。因不可抗力导致乙方延误工期的，以业主方确认的工程延期签订相应顺延。在各节点内乙方工期若超过5天尚无法完工的，甲方有权单方增加机械设备及人员或解除本合同，若由甲方增加机械设备及人员，费用由甲方代付，在乙方该期工程进度款中直接扣除；若解除本合同，甲方在扣除乙方应承担的违约金后按乙方实际工程完成量的75%进行结算。如乙方原因导致工期延误，从而影响业主方的总体进度计划（指业主及甲方双方约定的工期）。乙方必须无条件的承担业主及甲方双方约定的责任与费用。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。　　五、工程质量要求按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行，质量等级达到合格。成孔几何尺寸、桩位轴线必须符合设计要求。　　2、乙方必须严格按照施工图纸、图纸会审记录及设计变更说明文件施工，接受甲方、质检人员，监理工程师或业主代表的监督，如因施工缺陷（如砼蜂窝、缩径、夹层、底部沉渣超标等）引起的质量不合格由乙方无偿返工，并赔偿一切损失。　　3、隐蔽工程必须经甲方和监理工程师检查确认验收签证后方可进行下一道工序施工。　　六、付款方式　　按月支付已完成工程量的60%进度款，桩基础全部完成后付20％工程款，余款在桩基础全部检测验收合格后，同时乙方提供齐全的验收资料和工程结算资料经甲方审核后五日内结清。　　进度款支付：乙方于当月25日交给甲方已完工程量造价计算书和当月相关施工人员工资名册（需身份证复印件并签名），甲方与次月10日前支付给乙方。　　七、安全生产、安全责任及双方要求按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家省市及主管部门的政策、法律、规范、标准和制度，不得违章指挥，严禁违章作业，严格执行安全技术交底并对进场施工管理人员进行安全教育，若发生一切安全责任事故，由乙方独自承担责任及一切费用，甲方不承担任何责任和费用。　　2、乙方进入施工现场要进行环境保护教育和法律教育，工人必须　　遵守环保法规及有关规定、制度和要求，如因乙方在施工中违章违规造成相关部门处罚，一切责任由乙方承担。　　3、乙方施工人员配备安全帽，安全带等一切防护用具，施工人员必须持证上岗.做好安全保障工作、确保施工人员的安全.否则造成的一切责任由乙方负全部责任。　　八、甲乙双方责任义务　　1、甲方职责　　、甲方向乙方提供施工图纸一份，负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底。　　、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求；组织召开每周生产例会，布置生产计划，书面出具乙方的施工任务单。　　甲方负责向乙方提供红线内的场地三通一平。　　、负责在合同施工期间对施工质量、进度、施工技术、工艺以及安全生产、文明施工的指导管理。　　、甲方协调乙方解决因施工出现的各方问题和突发事件，及时组织竣工验收。　　、按合同要求结算支付工程款.按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　、工程所需的钢筋、砼、水泥、砂石等材料由甲方提供到施工现场；提供一级配电箱。　　、桩质量检测费用由乙方承担。　　2、乙方职责　　、乙方接到甲方开工通知两天内组织施工人员、机械进场.　　篇四：冲孔桩劳务分包合同　　工程　　冲孔桩劳务分包合同　　冲孔桩劳务分包合同　　发包方：晋江市湖光路片区地块安置房工程项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）　　依照《中华人民工和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及省/市的有关规定和本工程的具体情况，甲、乙双方就晋江市湖光路片区地块安置房工程中冲孔桩劳务分包事项达成以下协议：　　一、工程概况　　1、工程名称：晋江市湖光路片区安置房工程　　2、工程地点：晋江市区湖光西路　　3、结构类型：冲孔桩　　4、承包形式：包工不包料　　二、承包范围和工作内容按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、承包范围：本项目冲孔桩的桩数量为根,规格为Φ～mm,以设计文件为准，孔深按设计；其中Φ800(根),Φ900(根)，Φ1000(根)，Φ1200(根)；Φ1300(根)。　　2、工作内容：①冲孔桩桩位的测量复核、钻孔移位、就位、挖泥浆池、安拆泥浆循环系统及造浆、钢护筒、钻孔、清孔等工序；桩端进入持力层按设计要求。水下桩芯砼灌注的所有工序；该单价为完成以上工作所耗劳务、材料、设备、安全防护（井口防护材料由甲方提供）等一切费用。②含钢筋笼(钢筋)制作、钢筋笼的场内运输、桩芯砼的浇灌等，以及为完成上述工作所需的材料、劳力、设备、安全防护（井口防护材料由甲方提供）等一切费用；③工程施工所需的泥浆池、泥浆沟由乙方负责开挖，但是具体选址须经甲方确认。　　三、承包单价　　固定单价：①冲钻孔（包含土层、强风化岩层）、绑钢筋、预埋检测管件、浇筑桩内砼：元/m3；②冲钻孔（包含中风化花岗岩）、绑钢筋、预埋检测管件、浇筑桩内砼：元/m3；③空孔：Φ800(元/m),Φ900(元/m)，Φ1000(元/m)，Φ1200(元/m)；Φ1300(元/m)。　　四、计算方式固定单价包含以下内容：①不包含水电、税金、主材（钢筋、砼等）由甲方按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　提供，泥浆外运由甲方自行处理。②完成所有工作所耗劳务、辅材材料、设备、安全防护（井口防护材料由甲方提供）等一切费用；③桩芯计量数量为桩底标高至桩顶设计标高，桩孔计量数量为桩顶标高至自然地坪标高。　　五、款项支付方式　　付款方式：乙方每个月5号上报上个月的实际完成工程量，甲方将于本月25号之前按乙方实际完成工程量总额80%支付工程进度款给乙方，余款的20%待工程施工完成后，经验收合格后支付其中的10%，剩下的10%在地下室二层底板浇筑完成一个月内给予付清。　　六、质量安全要求　　1、质量要求：按照施工图、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，冲孔桩成孔质量保证百分百合格，但还必须强制性做到以下几点：①桩径允许偏差±20毫米之内。②垂直度允许偏差小于%。③桩位允许偏差：a单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩50毫米；b条形桩基中心线方向和群桩基础的中间桩150毫米。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、安全要求：①乙方必须配备专职安全员，负责工地安全生产。必须采取必要的措施和手段强化安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工制度，以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保工程安全达标。②乙方在施工过程中出现各种安全事故一切责任均由乙方自行承担。发生事故乙方应立即上报甲方项目部，甲方出于人道主义应给予帮助。③乙方应执行工程建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，并应遵照甲方的安全管理规定，服从甲方的统一管理。　　七、责任与义务　　1、甲方职责：①组织进场人员进行施工安全及施工技术交底，负责给乙方提供必要的符合施工条件的工作面；②甲方提供水、电源、住宿，工地三通一平，负责协调政府及周边关系等有关事宜。③按合同规定向乙方支付工程款；④甲方应及时提供钢筋及砼。⑤乙方施工终孔后，甲方要及时负责验收和签证。⑥项目部提供二级箱及电源。⑦负责冲孔产生的泥浆外运。⑧甲方为乙方提供工人宿舍（10人/间，进场应如实向项目部报送工人的人数），并且按度/间提供正常的住宿用电，严禁工人在宿舍使用大功率的电器具，一经发现，经警告无效，项　　目部将采取相应的经济处罚措施（500元/次），从当月进度款中扣除。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2、乙方职责：①冲孔、成孔、安装钢筋笼、安装导管，服从甲方监理及施工技术人员合理指挥。乙方冲孔所需要的黄土、石块等材料由乙方自己负责。挖泥浆池及浆沟所产生的费用由乙方负责。②乙方负责编制分包工程施工组织设计或施工方案，经甲方批准后实施，参加安全技术交底，严格按安全操作规程组织施工，作好安全生产现场文明施工。因乙方原因造成的质量安全事故由乙方负责，并赔偿甲方的全部损失。③冲孔机械须配置8台以上，确保工期，具体桩的数量的以确保甲方进度要求为准。④冲孔过程中出现的质量问题，所产生的费用由乙方负责。⑤承包人必须配置并使用好个人安全防护用品,对自己安全生产负责，服从项目部下达的各项安全管理制度，并按项目部的施工组织设计进行施工；由乙方操作不规范等原因造成安全事故由乙方负责经济及法律责任。⑥清孔泥浆、渣土必须按项目部规定堆放，必须自备水泵进行降水，乙方有责任协助甲方对施工产生的泥浆进行处理。⑦乙方已对本工程的施工图、施工条件、自然条件、项目的要求及其风险已有充分的理解，且在报价中已完全考虑，不得因甲方的机械、材料、人员原因影响施工工期和工程质量，并放弃向甲方追究任何违约责任和计取利息的要求。⑧相关制安设备及辅材（护筒、铁丝、钢筋连接套筒等）由乙方提供。⑨乙方负责桩孔测量放样定位。⑩乙方每个月上报进度款必须附上个月工人工资支付确认表格原件　　八、违约责任按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　违约责任:①因乙方责任工程质量未达到合同要求，对未达到合同标准的，乙方应负责维修，返工直至达到合同标准，并由乙方承担所需全部费用，所造成的损失由乙方负责。若乙方施工内容经甲方检验达不到质量合格，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，因此给甲方造成的全部经济损失由乙方承担，并处以合同造价2%支付违约金。②如因泥浆未及时配合甲方清运出场外而影响下道工序进行，每延误一天，乙方应按每日1000元向甲方支付违约金；若垫层未冲洗干净或损坏，乙方又不及时采取措施，甲方有权安排其他班组施工，产生的所有费用由乙方承担，乙方并应承担由此给甲方造成的所有损失。③合同履行期间，乙方施工质量或工程进度确实无法满足甲方要求，甲方有权单方面终止合同，乙方同意无条件及时退场并向甲方赔偿一切损失。　　九、其他事项　　本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。本合同在工程竣工，工程款结清自行作废。未尽事宜双方在互利原则上商订解决，争议事项由项目指挥部仲裁协调解决，本合同最终解释权归项目指挥部所有。　　甲方代表（项目经理）：乙方代表：　　联系方式：联系方式：　　身份证号码身份证号码：　　年月日年月日　　会签表：　　篇五：桩基工程施工合同(适用于钻孔灌注桩)　　有限公司　　合同编号：签约日期：年日　　目录按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　根据定稿合同录入　　（合同中涂黄色部分、XXXXX及违约金请根据项目实际情况调整）　　合同协议书　　发包人（又称甲方）：　　承包人（又称乙方）：　　为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，于年月日在签署本合同。　　1.工程概况　　工程名称：　　工程地点：工程规模：2.工程的承包范围　　本合同工程的承包范围：　　前期施工准备及辅助设施（临时配电、临时给排水、临时设施、临时施工道路、临时施　　工场地的硬化）等工程；　　发包方发放的施工图纸上所有内容和招标文件及招标答疑等，图纸上没有说明，但按照　　施工规范或抗震构造要求必须做的工作。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　完成承包内容所发生的一切费用，包括试验费用、检测费用、施工时遇到地基范围原建　　筑物、构筑物基础等，承包方必须按发包人要求进行保护或处理。　　施工现场的来自各方干扰（地方政府、各职能部门、地方民众等）所协调发生的一切费　　用；　　施工中存在各种安全风险（施工现场的人、机、料的安全风险、材料价格涨幅的风险、政策性文件调整风险等）承包内容包含但不限于桩基成孔、制作和埋设护筒，泥浆制备、泥浆护壁、泥浆外运、　　钢筋加工及安装、混凝土浇注，检验试验、施工场地清理及垃圾外运、桩基础工程的资　　料整理等完成本工程桩基础并验收检验合格的全部工作内容。　　现场排污、排水乙方必须按照工程所在地市政管理部门和其他相关部门要求处理后，方　　可排入市政排水或排污井等设施内，费用由乙方承担。　　施工现场内存土点由甲方人员指定，地点可能一个或者多个。场外运输乙方必须自行联　　系政府规定合法弃土地点，从工地清运出去，不论距离远近和运输中发生的渣土费、环按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　保费、城市卫生费等任何费用的开支均由乙方承担。　　现场安全文明施工管理、资料收集、整理、盖章、归档、申报质监部门备案等；　　发包人及监理工程师指示的与本工程施工蓝图有关的工程项目。　　以上工程范围为暂定，发包人保留根据工程实际情况进行调整权力。　　承包人应做好本合同约定的工程承包范围内的供货、施工、维护、调试、验收、保修、工程服务等工作。发包人直接供货（简称甲供）的材料设备均不属于承包人的承包范围，但包括发包人直接供货材料设备的卸车、倒运、验收、检测及保管。承包人愿意无条件接受发包人关于发包人指定分包、甲供、甲控材和甲指乙供材料设备　　范围的划分和安排，以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。　　承包方式：除本合同另有约定外，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、　　包检验、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。　　3.合同工期　　开工日期暂定为月（具体开工日期以开工报告上甲方签认的日期为准）。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　竣工日期：年月日。　　合同总工期共计为个日历天，其中：工程节点工期以发包人确认的承包人提供的　　施工进度计划中的节点工期为准。如实际开工日与本合同确定的开工日不一致时，各节点工期顺延，实际开工日以发包人书面确认承包人进场开工日为准。总工期已经综合考虑了节日假期。　　项目总工期及具体的节点工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的　　规定执行。如因承包人原因，导致上述总工期、节点工期不能实现，每延误一天，发包人按结算总价千分之五对承包人进行处罚。　　除非合同已有其他规定外，承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰扰民、交通困难、　　现场及周边环境、政府和行业的检查及管理、本项目的庆典和会议及活动等原因为由提出各种形式的工期和费用的索赔要求。　　4.质量标准　　承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量必须达到“合按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　格”标准，由承包人免费进行返修，直至达到合同约定质量标准，工期不顺延；如果本合同工程经承包人返修仍未能达到“合格”要求，承包人同意本工程不予结算，并由承包人承担所有产生的一切费用。　　5.合同价款及计价方式　　合同价款暂定为：人民币(小写：￥)。本合同采用竣工结算时按合同固定综合单价×实际完成　　的合格工程量（以每根设计桩长×实际完成合格的桩数）计算，合同固定综合单价详见合同附件报价清单。合同固定综合单价包括但不限于完成本合同承包范围内所有工作内容的人工费、材料费、机械费（包含大型机械进退场和场内行驶等）、水电费、施工措施费、赶工费、夜间及节假日施工增加费、交通费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁、施工场地和临建场地清理、渣土费、管理费、保险费、利润、不可预见费、安全文明施工措施费、检验试验费（包括地基处理的检测试验费，如静载试验、基桩动力检测等）、缺陷修复、施工场地清理及垃圾外运、税金及施工期间任何政策性调整等费用，并充分考虑了施工期间风险因素，结算时除本合同约定的可调整内容以外，均不作调整。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　承包人作为一个有经验的承包商，在投标及签订本协议前已充分了解、研究并考虑到：国家及地方的有关规定、当地及周边市场和行业等状况，区段的划分，本工程现场的现状（包括发包人提供临时用电的规格及接驳点的位臵），当前的进展情况、项目建设所处的阶段，发包人目前对项目的准备情况（包括相关手续，对承包人的施工将会造成的各种影响等），全部图纸和技术说明，实际的承包范围，工地周边环境和场内外交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，文明安全施工，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，异地施工，施工组织设计和技术措施，施工期间各种气候、民扰、扰民的影响，发包人对工程工期和质量的要求，承包人自身的承诺，成品和半成品的保护，检验、调试和验收及样品提供，工程管理协调和服务，所有税费的规定和缴纳等。以上因素除合同双方另有约定外，　　均已在合同价款和计量取费方法中考虑，不再另行计费。　　6.组成合同的文件　　组成约束双方的施工合同的文件包括：　　第一章合同协议书　　第二章合同条件（包括通用条款、专用条款）　　第三章一般现场条件　　第四章工程质量保修书　　第五章合同附件按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　组成合同的文件有互为注释的性质，合同签订后双方有关工程的洽商、变更所达成的书面协议或双方盖章确认的文件均应视为本合同的有效组成部分。发承包双方此前所签署的协议如与本合同有异时，应以本合同为准。在本合同生效后达成的书面文件，以时间在后的为准。　　在本合同履行期间，发包人签发的各种工作程序（指：规范现场的管理、或明确质量标准、或确立双方业务往来的流程和标准、或在本合同中有特殊规定的、或完成本合同所必须的）及现场管理规定都视为本合同的组成部分，对承包人均具有约束力，承包人不能以任何理由提出异议（程序本身有错误的情况除外）或其他要求。如程序本身有错误，承包人应在收到这些程序后的七天内提出书面意见，否则视为承包人已接受。　　7.除特别明确外，本协议及合同其他部分的有关词语的含义与本合同第二章《合同条件》中　　分别赋予它们的定义相同。　　8.合同专用条款与合同通用条款有异时，以合同专用条款为准。　　9.尽管本合同中有其他的规定，但承包人不应对下列情况提出增加费用或延长工期的索赔要　　求：　　一个有经验的承包商根据以往的施工经验能合理预见到的事件。作为承包人及其分包单位这样对房屋建筑工程施工有丰富经验的承包商能合理预见到在工程建设过程中可能发生的事件。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观承包人在多种施工过程中受到的局部的、较少的影响，或无实质性的影响（如发包人负责的接口和协调工作产生的影响等）。承包人没有有效履行总包管理和配合的责任等其他承诺，导致的各种影响。　　10.本合同经发承包双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。　　11.履约保证金的约定　　合同生效后的7个日历天内，乙方应支付甲方的履约保证金，方可进场施工，延　　期支付的，每超期一天，应承担合同总价%的违约金，延期支付超过天的，甲方有权单方解除合同，乙方同时承担合同总价款%的违约金。　　乙方支付履约保证金后不进场施工或施工质量不合格的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应的费用或违约金。在工程最终竣工验收合格后，甲方同意将履约保证金或其余额无息返还给乙方。　　篇六：钻孔灌注桩施工合同(大清包)[2]　　钻孔灌注桩施工合同　　发包方：江苏南通二建集团有限公司（简称甲方）　　承包方：（简称乙方）按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就铜陵东部城区活动中心楼桩基分部工程施工事项协商一致，特定立本合同，希双方共同遵守执行。　　一、工程概况：　　1、工程名称：安徽省铜陵东部城区综合活动中心　　2、工程地点：铜陵县顺安镇　　3、工程概述：311根钻孔灌注桩　　4、质量标准：优良　　5、承包范围：施工图以内的桩基施工，包括（不限于）钻孔灌注桩的定位、放　　样、成孔、钢筋笼制作安装、灌注砼，泥浆集中到甲方指定的泥浆　　池进行沉淀。　　6、承包方式、内容：扩大劳务方式承包，包工不包料、包设备、包施工管理、包安全、包技术资料、包工期、包验收。　　二、双方职责：　　（一）甲方责任：　　1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，设计孔深，并对资料的真实性负责。　　2、按设计施工图负责桩位确定，并做好技术交底工作。　　3、甲方负责及时提供满足设计要求的钢筋、合格砼料。　　4、提供630KVA变压器和施工用水，提供二级配电箱，并按施工总平面布臵到位。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　-１-　　5、负责临时道路的铺设，泥浆池的开挖。　　6、提供一台挖机、48张钢板，配合施工。　　7、甲方提供临时设施场所，设施由乙方自理。　　（二）乙方责任：　　1、乙方提供施工人员、设备、钻孔灌注桩成孔，必须安排至少16台桩基，配备相应的施工员、放线员、资料员。　　2、乙方所有施工人员服从甲方管理人员指挥、监督，如不服从，甲方有权责令其停工整改，情节严重，甲方项目经理有权指令乙方退场，由此造成的一切后果由乙方负责。　　3、每根灌注桩在浇筑前必须提前通知甲方准备砼供应，并保证预订的砼数量必须正确。施工时要节约钢材、砼，桩孔的充盈系数大于，小于，超过系数以上的按商品砼单价在工程款中扣除。　　4、负责二级配电箱以下的用电设施，并符合安全用电要求。　　5、乙方在合同签定之后应立即组织、配备精明强干，项目负责人、施工员、资料员等必须到位，安排有一定经验的施工人员和先进施工设备，按照整体施工计划要求进行钻孔灌桩施工，根据电力容量安排足额的机械设备施工，确保桩基24小时作业施工，确保在合同期内完成施工任务。　　6、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观负责编制施工组织设计、施工方案，向甲方、监理报审。　　7、按照设计图纸，技术交底，会议纪要、设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作，施工质量必须达到国家验收规范标准。随时接受监理等有关部门的检测、检查，为检测检验提供便利条件。工程质量达不到标准，按监理要求拆除、重新施工，直至验收合格，其产生的费用全部由乙方承担。　　8、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。　　-２-　　9、乙方必须在施工现场一切听从甲方代表和工程技术人员的安排，制订安全、防火、用电措施，专人负责安全文明施工，工人在施工现场必须戴安全帽及施工现场出入证。　　10、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生，若出现乙方自己造成的安全事故，乙方全部承担其安全责任和因此发生的费用。甲方不承担任何责任。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　11、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门、甲方制定对施工场地、交通、环境保护、安全生产、文明施工、宿舍管理等管理规定，视情节轻重，甲方有权对乙方警告、罚款。不戴安全帽每次罚款20元、不遵守宿舍管理制度每次罚款50元、发生吵架每次罚款1000元、发生吵架斗殴每次罚款30000元、情节严重的移交司法机关追究法律责任。　　12、乙方无故浪费水、电，甲方有权对乙方进行经济处罚。钻机移位抬放机台木时钻机主机必须停机、孔口焊接钢筋笼时钻机主机必须停机、禁止清孔期间钻机主机必须停机、修理水泵期间钻机主机必须停机、灌混凝土结束清洗导管和钻机机台面时主机必须停机、灌混凝土期间、等待混凝土期间钻机必须处于空挡或停机状态。　　三、施工工期：　　在试桩验收合格后60天完成工程桩的施工。如遇不可抗拒因素影响，工期顺　　延（不可抗力包括水电路不通、重大设计变更、障碍物、停水停电8小时以上）。　　四、工程质量与验收：　　1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行国家关于冲孔灌注桩施工的规范和标准，桩基质量必须达到优良。　　2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。　　3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构做桩基检测，所需费用由甲方承担。　　4、如检测后，乙方施工的桩出现断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。并每根桩罚款30000元。　　-３-按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　五、工程计量与工程款支付：　　（一）该工程钻孔灌注桩总造价按实际完成工程量（以米为单位）乘以单价结算，单价：Ф800mm，每米285元（严格按施工图标高、超前钻数据，按实际钻孔长度计算）。　　（二）工程款支付：　　1、每月月底支付生活费1万元/台；　　2、桩基础工程完工后3天支付实际价款的60%（扣除已发的生活费）；　　3、桩基础工程竣工验收合格后支付至实际价款的70%；　　4、工程竣工验收合格三个月后支付余下的款项。　　六、违约责任　　本合同经双方签字盖章后生效，合同履行过程中双方各自遵守职责，如有违约，造成损失，均由违约方承担。由于乙方原因工期延误，乙方须赔偿每天2万元，产生质量问题，按情节轻重进行罚款，限期整改。　　七、纠纷处理　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，请各自上级主管部门调解，调解不成向当地人民法院提出诉讼。　　八、其他　　1、乙方交纳履约保证金五万元整，桩基工程验收合格后一周内退还。　　2、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观本合同一式六份，甲乙双方各执一份，其它送有关部门存档，双方签字盖章后生效。　　甲方单位名称（盖章）：乙方单位名称（盖章）：　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：　　委托代理人：委托代理人：　　-４-　　篇七：钻孔灌注桩施工合同　　钻孔灌注桩劳务协作合同　　甲方（全称）：　　乙方（全称）：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。　　一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、承包任务及内容：　　4、工程承包范围及工程量：　　5、工期要求：　　二、质量要求及验收标准按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。　　2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。　　3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。　　4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。　　5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。　　三、工程价款及支付　　1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。　　2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余工程价款，甲方扣留乙方工程价款的按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。　　３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。　　四、工程结算　　1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。　　2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。　　五、双方的权利和义务　　（一）甲方　　1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。　　2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。　　3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检　　查等工作，协助乙方进行现场施工技术指导。　　4、甲方负责上报施工作量及计量支付。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　5、甲方有权依据国家法律法规和甲方的规章制度对乙方实施管理，甲方有权要求更换乙方不能胜任本职工作的人员，不按要求更换的，每次罚款元。　　6、乙方的施工进度、质量达不到甲方的要求时，甲方有权调整乙方协议内工程量，直至将乙方清退出场，由此造成的损失由乙方负责。　　7、甲方对乙方施工中出现的不安全因素有权提出整改措施，或责成乙方停产整顿，并有权按有关规定进行安全处罚。　　8、本工程严禁分包或转包，乙方违反本规定时，甲方有权将乙方清退出场，由此造成的一切损失由乙方承担。　　（二）乙方　　1、乙方必须遵守并执行甲方与业主签订的总承包合同的所有条款，只要它们与本施工工程有关并直接或间接适用于本工程。　　2、乙方必须按照甲方要求组织进场施工人员，在规定的时间内安排到工地，进场人员必须为熟练工，否则视为未到。乙方负责人离岗必须向甲方项目经理部书面请假，未经批准，脱岗一天罚款　　3、混凝土浇筑消耗系数不得超出10%，超出部分按/m3直接从乙方劳务款中扣除。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　4、乙方应建立健全质量和进度管理体系，确保工程质量和进度，对所施工的部位出现的所有事故负全部责任。工程质量(包括混凝土外观质量)达不到业主、监理、甲方要求以及设计和规范要求时，必须无偿返工或处理，并赔偿给甲方造成的一切损失。　　5、乙方必须严格执行甲方下达的各种规章制度及文件，接受甲方人员的管理和监督，做到政令畅通、指挥统一。　　6、乙方应对施工人员加强安全教育，保证安全生产，如发生人身及其他事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任及相关费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。　　7、负责保护已完工程处于完好状态，并无偿维修、弥补所有的缺陷和不足之处，达到协议约定的质量要求。　　8、乙方必须做好对本协议的保密工作，工程完工结算完毕后乙方协议交回甲方处理，协议内容不得向任何单位或个人泄漏。　　五、违约责任　　1、非经甲方允许，乙方施工中途退场，支付甲方工程款总额％的违约金。并赔偿由此给甲方造成的损失，甲方直接从乙方工程价款中扣除。　　2、乙方施工发生质量问题，由乙方负全部责任。并负责赔偿由此给甲方造成的损失。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3、乙方进度缓慢影响甲方工期或发生安全、质量事故时，甲方有权终止本协议，收回剩余工程，另行组织施工，甲方为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失，全部由乙方承担。　　五、争议解决方式　　1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。　　2、本合同自双方签字盖章生效，在本合同协作工程全部竣工，办理竣工验收最终结算后失效。　　3、因执行本协议发生的一切争议，甲乙双方协商解决，协商不成时，提交双方认可的劳动仲裁委员会仲裁。　　甲方：乙方：　　法定代表人：法定代表人：　　（或委托代理人）:（或委托代理人）:　　合同签订日期：　　篇八：公司钻孔灌注桩施工合同范本　　钻孔灌注桩施工合同　　发包单位（全称）：（以下简称甲方）承包单位（全称）：（以下简称乙方）　　为保证工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。　　第一条工程概况按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1.工程名称：　　2.工程地点：　　3.工程范围：　　第二条：乙方承包内容：　　1.施工范围：施工图纸范围内的全部桩基础工程。　　2.施工内容：钻孔桩的成孔、护壁、下钢筋笼(包括钢筋笼连接、声测管连接及吊车吊装)、混凝土浇筑等全部工作内容。　　第三条:承包方式　　1.本工程采用包工包料的承包方式（含钢筋笼的钢筋供应及加工制作、运输；不含桩体的混凝土供应，及各项试验检测费用），计件承包形式。　　第四条：工期要求：　　1.合同工期：暂定年月日开工，合同天数暂定：日历天。　　2.实际开工日期以甲方书面通知为准，即开始计算工期。　　3.工期顺延：　　甲方所提供的地质资料有差异时，工期予以顺延，以甲方书面签认为准；　　遇有不可抗力，工期予以顺延，以甲方书面签认为准。　　4.由于乙方施工组织不力或施工机械不能满足施工要求，至使工程工期拖延：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　乙方接到通知后仍未按规定时间完成的，甲方有权要求乙方无条件退场，按乙方所完工程量的50%办理结算；　　5.暂停施工　　甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。　　乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工；　　因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的停工损失（现场机械、人工的停滞费用，双方当天书面确认），相应顺延工期；　　因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。　　第五条：质量标准　　1.工程质量标准：保证验收合格　　2.乙方必须严格按照设计文件，部颁标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3.因乙方原因工程质量达不到工程监理或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任及由此带来的一切经济损失。　　第六条、安全要求：　　1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。　　2.乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。　　3.如因乙方人员原因在施工中及日常生活所发生的一切人身安全问题甲方概不负责，乙方承担由此带来的一切责任及经济损失。　　第七条：合同价款　　1.本合同价款采用综合单价合同。　　合同单价：钻孔灌注桩统一价格为元/m3。　　合同单价所包含的内容：现场经费、人工费、机械费、乙方自备部分材料费等全部工作内容所发生的一切费用。　　第八条：工程量计算及确认　　1.工程量计算方式：按照设计图纸计算计量；　　2.乙方应按合同条款约定的时间，向甲方提交已完工程量的报告，与甲方核对最终工程量。甲乙双方对核定工作量无异议，互相签字留底作为工程价款支付的依据。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　3.对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。　　第九条：工程款支付　　1.根据实际情况，甲方每月支付乙方元，作为人工生活费，乙方所有工程量全　　部完成后支付乙方完成工作量总价款70%，桩基验收合格后付90%，余款10%在年月日前付清。　　第十条：违约责任　　1.甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。　　2.乙方在规定的工期内未能完成承包范围内的所有工作内容，每延误一天罚款元（与以上处罚可重叠进行），最高罚款金额不超过结算价款的3%；　　3.因乙方原因工程质量达不到工程监理或质量监督部门认定的质量标准，乙方无条件进行返工，直至达到合同规定的质量标准，并承担一切责任及由此带来的一切损失；　　4.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方视情节有权对乙方处以罚款。　　第十一条：工程完工验收及验收标准　　1.工程完工后具备验收条件，乙方按国家工程验收有关规定，向甲方提供完整的资料及验收报告。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　2.甲方收到验收报告后组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。　　3.甲方收到乙方送交的验收报告后不组织验收，或不提出修改意见，视为验收报告已被认可。　　4.工程验收通过，乙方送交验收报告的日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后通过验收的，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。　　5.甲方收到乙方完工验收报告后不组织验收，承担工程保管及一切意外责任。　　6.验收标准按照设计文件，部颁标准、相应技术规范标准、上级单位、业主、监理单位有关规定。　　第十二条：甲、乙双方权利和责任：　　（一）甲方权利和责任：　　1.负责现场道路通畅，负责施工墩位及轴线放样和桩位复核、各项技术指标的检测及技术交底；　　2.负责监督乙方施工质量及交工验收；　　3.负责提供施工图纸一套，负责工程区域的划分、协调；　　4.桩头的砼方量由甲方负责；　　5.负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求；按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　6.负责召开每周生产例会，布置生产计划，书面出具乙方的施工任务单。　　（二）、乙方权利和责任：　　1.根据合同约定按期组织施工机械及施工人员进场；　　2.乙方为了保证工期，必须投入的主要机械设备数量：；其余机械设备配套配备或按甲方要求配备（以满足施工工期要求为准）；　　3.所有机械报验必须符合国家及工程所在地政府有关规定；　　4.安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核；　　5.配合施工人员的现场安全和技术交底；　　6.负责混凝土试块的制作；　　7.负责提供完整的钻孔、沉笼、灌注的原始技术资料及合格试块抗压强度报告；　　8.施工人员必须持证上岗；　　9.根据工程进度、工程量组织足够施工人员；　　10.负责施工人员的食宿，并确保其安全；　　11.合理配备施工机械设备及人员，确保按施工计划进度完成任务；　　12.按规范要求组织施工，保证工程质量；　　13.服从甲方人员管理，听从甲方人员安排；　　第十四条：解决合同纠纷方式：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　所发生的纠纷均甲乙双方友好协商解决；　　第十五条：其它事宜：　　1.乙方在施工过程中服从甲方管理，按甲方要求规定处理与当地发生各类事务，与当地发生各类事务由乙方自行解决，甲方有权代扣相关款项并处理相关事宜。　　2.如地质情况与甲方提供的地质情况发生变化，甲乙双方友好协商由于地质情况变化而产生施工难度费用。　　3.本合同一式二份，甲乙双方各一份。未尽事宜双方协商　　甲方（签章）：乙方（盖章）：　　法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：签订地址：　　签订日期：年月日　　篇九：冲孔灌注桩劳务施工合同　　冲孔灌注桩劳务施工合同　　发包人（甲方）：　　承包人（乙方）：　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方责任。现经甲、乙双方协商，甲方将临桂县人民路（万福路—临雁路段）1#桥梁建设工程的冲孔灌注桩发包给乙方施工，为此签订本合同。　　一、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观工程名称：临桂县人民路（万福路—临雁路段）1#桥梁工程　　二、工程地点：临桂县人民路（万福路—临雁路段）　　三、承包方式：包工不包料，工地所有的钢筋、混凝土、砂、石、　　水泥、片石、黄泥均由甲方负责采购，混凝土由甲方用天泵浇注至乙方桩机料斗。采用冲孔灌注桩施工，甲方按实际浇筑砼方量以立方米计量，本工程桩径为、两种。　　1、两种桩理论计算砼综合单价元/m3；　　2、实际回填片石量按/m3；　　3、回填黄土实际量按/m3；　　4、超灌砼量按实际发生量元/m3；　　5、回填水泥量按实际发生量/吨；　　6、冲孔泥浆如需外运时按实际外运量元/m3；　　7、如需钢筋笼制作及安装按/吨；　　8、乙方负责抽芯检测合格，桩基验收符合要求，垂直度、桩径符　　合设计要求及相关技术规范要求，如因乙方的原因造成的工程质量不合格，一切损失由乙方负责。　　四、付款方式：工程完工甲方支付乙方总工程款60%，余下工程款　　在完成桩验收合格之日起3个月内一次付清。　　五、甲方责任：按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　1、甲方负责向乙方提供进出道路，甲方负责壹台挖机在现场随时　　配合乙方使用（包括挖泥浆池、回填片石、移动装机）并负责其费用。　　2、甲方负责向乙方提供施工中所用的黄土、片石及施工生活用水、　　民工住房；施工用电等线路按配电箱至施工现场50m内，满足施工的使用。　　3、甲方定技术人员和现场管理人员，对乙方施工技术和工程质量　　进行监督指导，并负责整理所有打桩资料（乙方只提供现场施工记录）。　　4、甲方负责处理好周边的居民关系。　　5、甲乙双方负责现场的基坑内排水工作，如遇天气下暴雨，基坑　　外的排水由甲方负责。　　六、乙方责任：　　1、乙方作业人员必须提供有关证件及特殊人员上岗证，必须听从　　甲方管理人员指挥，不违章作业。　　2、工程完成工期为天（从进场开工之日起），每天必须保证按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　24小时不间断作业，冲击桩机四台，桩锤直径、各四个，每台桩机配备的工人不能小于三人。　　3、乙方配备合格的机械及操作人员进场施工。　　4、服从甲方现场技术人员的合理指导和监督，精心施工、文明施　　工，确保安全、质量和工期。　　5、乙方做好钻孔记录，入岩时要及时向甲方、监理、业主现场代　　表报告，做好签证准备。　　6、开工前必须对所有作业人员做好安全技术交底，施工过程中严　　格按照施工技术安全规范施工，同时针对工程特点，做好安全防护措施。　　7、乙方负责钢筋笼的吊装。　　8、在出现下列情况时，乙方应及时采取措施，重新组织施工机械、　　人员进场：（1）施工机械、人员不能满足施工进度要求，施工进度滞后；（2）施工机械因故障48小时内无法修复；（3）乙方工作人员不听从甲方的管理。如出现上述问题时乙方不及时处理，导致施工进度延后，乙方自动退场，甲方重新组织其他施工队进场，因此造成的损失，由乙方自行承担。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　9、乙方负责其施工机械、人员的安全。　　10、遵守桂林市人民政府和有关管理部门对施工现场的环境卫生、　　施工噪音等管理规定，保持施工现场清洁，符合文明施工等有关规定，无条件的承担因违法有关规范或规定造成的损失和罚款。　　七、本合同一式四份。甲乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起　　生效，甲方付清余款后本合同自然失效。　　八、甲方必须在乙方每完成一根桩后签证一份工程量给乙方，以便　　统计工程量，以总工签字为准。　　甲方代表签字：乙方代表签字：　　年月日年月日　　篇十：冲孔桩基础施工合同　　冲孔桩基础施工合同　　发包人（甲方）：深圳市恒瑞兴建设工程有限公司　　承包人（乙方）：　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，在乙方充分考察地质情况和熟悉本协议所述工程内容及相关特点背景的情况下，结合本工程的具体情况，甲乙方双方签订本合同。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　第一条工程项目　　工程内容：设计图纸的设计要求与质量要求，进行冲孔桩施工　　桩施工内容：按设计图纸的设计要求与质量要求对所有孔桩基础进行承包施工：施工承包内容：①开挖浆池、浆沟→护筒埋设→冲孔桩机就位、孔位校正→冲击造孔、泥浆循环、清楚废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→灌筑水下混凝土→成桩养护→资料收集整理。　　第二条承包方式和工程造价　　承包方式：本工程以包工包安全包质量（包工不包料）的承包形式进行施工。　　冲孔桩的施工单价与工程造价　　承包桩径类型：直径、直径、直径冲孔灌注桩　　承包单价:桩直径、直径、直径冲孔灌注桩，内的冲孔桩综合单价按270/m计价，另外，空桩综合单价135/m计价，若有溶洞时，按实际需求要进行回填再冲孔时，按综合单价135元/m计价，溶洞的工程量按现场双方确认签证为准。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　综合单价内含：（除桩设计图纸钢筋、混凝土的材料、水电费用、溶洞块石填充料、黄泥之外）所有的机械进退场费、所有人工和机械、护筒埋设费、场地内的清除废浆和泥渣、施工降水费、按图纸入岩费用、终孔费钢筋笼制作、下钢筋笼和钢导管费、灌筑水下混凝土费、成桩养护费、资料整理费、管理费、利润、安全防护与文明施工措施费，（除税金外）乙方为完成该工程并保证验收合格所需发生的一切费用。　　报价后，乙方施工过程中不得依冲孔桩遇有硫砂层、孔内塌陷、溶洞、施工难等因素提出单价调整，综合单价及一切费用均不作任何调整。　　工程量计算方法：孔桩按图纸直径计算，长度以自然地面至孔桩底部长度为计价桩长，由各支桩的计价桩长（以甲方委派的现场监桩员所签认的施工记录的桩长为依据）之累加为总桩长，完成的工程量按当天的施工记录双方签认为准，提别注明：次日签认施工记录或涂改施工记录数　　据的均作无效工程量，无效工程量不计工程费。　　第三条工期　　施工工期：日历天内完成本工程；开工日为年月日　　如甲方原因或不可抗拒因素造成的停工，可凭甲方的现场签证顺延工期，无费用发生。　　第四条工程质量与验收　　工程质量标准：按设计图纸要求和国家现行施工验收规范。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　乙方应严格按照施工图纸、《建筑安装工程质量检验评定标准》等国家现行有关标准、规范施工，并按设计院、甲方代表根据协议发出的指令、书面交底施工，随时接受业主/监理/设计/甲方代表的检查验收，为检查验收提供便利条件，并按验收意见要求整改，因乙方原因造成损失其费用由乙方自行承担。　　工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定验收部位，必须由甲方组织相关单位到场验收，经甲方、监理、建设单位验收并签字后，方可进行下道工序的施工。验收不合格时，由乙方在限定的时间内整改后重新验收，由乙方原因造成的返工其费用由乙方负责。　　甲方、监理、建设单位在进行质量检查过程中，如发现有质量缺陷现象，所造成的损失由乙方负责。　　甲方提供经质检部门检测合格的材料给乙方进行施工或使用，若经查实，因乙方施工操作因素导致工程质量经检测不合格，造成工程质量不合格或补桩均由乙方负责。　　第五条付款方式　　①乙方完成总工程量进度支付80%的工程款，②完成所有孔桩工程量支付总工程款90%，交完资料并经质监站验收合格十天后全部工程款支付给乙方。　　乙方每月按实际发生进度款额量如实制定各工人的工资表，工资表总额不得超出月进度款额，如超出视为无效；甲方有权不支付工程款，待调整好后才支付。乙方收到甲方的进度款后必须先支付给各工人工资，否则，甲方有权将进度款直接支付乙方工人的工资。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　工程完工验收合格后10天，乙方如实提交l份完整的工程结算资料给甲方，甲方收到工程验收资料和工程结算资料后10天内完成结算并付清余下工程款。　　第六条双方责任　　甲方责任：　　负责旌工场地的三通一平（通电、通水、通路、场地平）　　负责按图纸确定建筑物边线和桩定位。　　负责派一名：____为技术人员进行施工现场管理、施工技术质量监督、桩长和终桩的签收签名及协助乙方处理相关事务。　　提供施工图纸和地质资料，组织图纸会审。　　提供桩机施工用电并安装好电牌，提供现场施工人员的生活用水用电、工地提供住宿。　　负责办理孔桩项目的报建、质监、验桩等手续。　　负责提供施工场地内及毗邻地区地下管线和地下建筑物的有关资料，清除场地内及地下的各种障碍物。　　组织工程验收并负责本工程的验桩费用。　　甲方提供挖土机、吊机协助进行施工，并提供工程资料（水泥、钢筋、砼试件检测资料）给乙方进行收集统一整理成册。　　如遇到了现溶洞塌方时造成乙方机械的损失，若非乙方补救不及时等责任由甲方负责进行按市价补偿。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　施工过程中，若遇溶洞横向截面大时，需要钢护筒由甲方负责提供。　　乙方责任　　服从甲方的管理，严格按图纸要求施工，乙方负责进行桩的垂直度控制。　　加强现场管理，及时按工程资料验收的要求做好桩工程验收资料。　　编制合理的施工方案，并送甲方和监理单位审批，严格按施工方案执行。　　及时完成桩竣工验收资料，协助甲方进行工程验收。　　严格按冲孔桩施工规程和施工工艺进行冲孔施工，做好各项资料的取样、收集工作，以备工程资料交验事项。　　负责冲孔桩浇灌砼淋水养护；确保桩的棍凝土质量，桩顶浇筑混凝土高度按规范要求施工，按建筑施工规范凿除桩顶的泛浆层。　　乙方负责派一名技术人员常驻现场，进行施工现场管理、施工技术指导以及处理施工现场的相关事务。　　做好施工现场内排水、排浆工作，确保泥浆和废水及时排到指定的浆池，施工场地的泥浆、泥渣、废水等由乙方清理或泵到甲方指定地方后。　　并遵守《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观46-88)的规定和桩基施工的安全技术措施，严格执行桩施工操作规程进行操作。　　严格按安全防护要求做好桩孔周边的安全防护措施，以免人或物不慎坠入孔内。　　在规程施工过程中，严格按施工方案要求做好施工降水措施，以免工程顺利进展。　　乙方应严格执行现行施工安全规范要求操作，如因乙方原因造成安全事故，责任均由乙方负责。　　第七条安全与文明施工要求：　　乙方在施工中，必须严格执行《建筑施工安全技术规范》和各工种安全操作规程，听从甲　　方管理人员统一指挥和安排，严禁违章指挥和违章作业。　　在施工过程中，非甲方原因造成的乙方自身或对他人造成一切安全事故，均由乙方自负责任。　　在施工现场禁止抽烟，由乙方引起或发生的火灾，造成的经济损失由乙方负责。　　乙方在施工中，必须配合公司安全部门对工人进行安全教育，并与工人签订《安全合同书》报甲方备案。每周____下午开质量与安全教育会。　　按甲方要求及时配合甲方做好安全及技术交底工作。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　施工场地内用电的电线或电缆必须架空搭设，不得随便拖场地上，工人宿舍内严禁私拉电线，煮食的方式及区域须及时上报甲方，经甲方同意后才可安排煮食；乙方应定时对宿舍做好清洁工作。　　乙方进场后，必须填报施工人员花名册和身份证复印交给甲方，无证人员一律不准收留工地内，严禁使用童工。　　乙方进入施工现场，必须认真执行，《施工现场管理的暂行规定》。遵守施工现场的各项管理制度和奖罚条例，维护甲方双方形象，服从现场各级管理，进入现场的施工人员必须做到如下几点：　　进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋上班，不准随地乱拔污水、乱倒饭菜、乱扔垃圾和随地大小便，违者处以20元200元／次罚款。　　严禁打架斗殴，不得酗酒、赌博、嫖娼、吸毒及盗窃等违纪行为，违者处以500元-5000元/次罚款，情节严重者将追究法律责任和经济责任。　　对上述情况，甲方有权检查、监督，一经发现，将按现场罚款条例予以罚款，有关罚款，将在乙方预付款中扣除。由乙方引起的社会罚款、经济和法律责任，将由乙方自行负责。第八条其他　　合同签订后3天内进场4台冲孔桩机械。　　乙方施工期间，连续按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹 XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观3次经有关部门检测工程质量不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方所完成的工程量按合格的工程量计付工程款；乙方在接到甲方解除合同及退场通知之日起3日内无条件退出施工现场，所产生一切费用均由乙方负责。　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。至工程竣工验收并结清工程款后本合同自行失效。　　甲方盖章：乙方盖章：　　甲方签字：乙方签字：　　联系电话：联系电话：　　传真号码：传真号码：　　开户银行：开户银行：身份证号码：身份证号码：签约时间：年月日签约地点：　　　　　　　　　　　　按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹