欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:29761258
大小:19.46 KB
页数:8页
时间:2018-12-23
《一方合同遗失,另一方更改了金额》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划一方合同遗失,另一方更改了金额 建设工程合同一方违约,另一方未积极减损,就扩大的损失不得主张 赔偿 编者注:本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学,法学硕士,从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务,在该领域有丰富经验,欢迎委托处理该领域的法律事务。 案件要旨:建设工程合同签订后施工过程中,由于发包方的原因
2、导致工程停工,致使承包方短期内无法继续施工的,发包方应当就其违约行为给承包方造成的合理损失予以赔偿;但承包方也负有积极减小损失的义务,若承包方消极懈怠致使损失扩大,则就扩大的损失,不得主张赔偿;比如,停工后,承包方应当积极采取转移现场机械设备、遣散员工等合理措施防止损失扩大。 一、案件来源 上海市奉贤区人民法院奉民一初字第561号;上 海市第一中级人民法院(XX)沪一中民二(民)终字第3778号目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保
3、障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 本案例分析撰写过程中,作者为了凸显拟讨论的问题,对案例文字做了必要的删减。如需了解该案例全貌,请阅读该案例判决书原文。 二、基本案情 XX年2月,A公司、H公司签订《建筑工程施工合同书》,双方约定:H公司将位于上海市奉贤区金汇镇工业园区内的上海海象食品配料有限公司厂区工程发包给A公司施工,建筑面积8,500平方米,采用包工、包定额用料、包工期的方式进行承包施工;工程总造价暂定800万元,按《93定额》及相关收费标准决算,建筑材料按上海市定额站发布的中准价下浮5%
4、调整,无指导价的材料,价格按H公司的签证;竣工后,进行决算,经H公司及有关单位的项目审计、审核认定后,H公司在1个月内向A公司支付工程总造价的尾款,并存留4%作为保修保证金,在1年期满后的2周内结清;合同总工期为235天,开工日期为XX年3月20日,竣工日期为XX年11月10日;H公司负责做好“三通一平”工作;中途任何一方不得单方面终止合同,如果一方不遵守合同条款或终止合同,因此造成对方经济损失的,均由不守或终止合同的一方按合同总造价的5%赔偿对方等内容。 合同签订后,A公司立即进场,并于XX年5月22日正式开始施工。在施工期间形成的多份工程例会纪要
5、中,A公司一直向H公司目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 提出,应尽快解决动迁问题。XX年6月28日、8月27日、9月1日A公司分别向H公司发出3份报告,其称:由于动迁问题,已影响工程(来自:写论文网:一方合同遗失,另一方更改了金额)的施工,处于半停状态,已造成每天的工人停工补偿4,000元,希望予以解决。 XX年8月底、9月初,在对A公司提供的预
6、算书进行审计后,A公司、H公司一致确认:工程预算总造价为12,373,097元。 XX年12月10日、XX年1月7日,A公司分别发出报告称:由于车间一、仓库一、总体道路因动迁未完成而无法开工,工地已基本停工,请尽快安排,避免损失更大。XX年1月10日,H公司通知A公司:对车间一、仓库一暂时不做,何时施工另行通知,望A公司安排协调好具体工作。 XX年3月14日、4月11日,A公司分别发出报告称:目前工地处于停工状态,该项目因动迁户的影响而使工期延长,车间一、仓库一至今未开工,造成A公司经济损失较大,请H公司按合同条款赔偿,并书面答复。XX年6月10日
7、、7月12日,A公司又分别发出报告称:请及时支付工程款,如工程款未到位,造成工期延误和停工损失,由H公司负责。XX年4月10日,H公司向A公司发出开工通知:研发楼的装饰按照原土建图纸施工,办公楼待装修图纸重新设计完成后另行通知开工。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 XX年10月25日,除车间一、仓库一,合同约定的其余工程经竣工验收合格。XX年5月3
8、1日,A公司向H公司发出信函:希望对车间一、仓库一尽早安排开工,A公司的公司人员、设备、材料
此文档下载收益归作者所有