资源描述：
《装修合同,不规范,案例》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观装修合同,不规范,案例 篇一：装修合同纠纷案例 篇一：张某诉某公司装饰装修合同纠纷案 张某诉某公司装饰装修合同纠纷案 _______________________________________________________________________________________ （XX）徐民三（民）初字第2774号 民事判决书 原告张xx，男。
2、委托代理人于xx，上海xxxx律师事务所律师。 被告北京xxx装饰有限公司xx分公司，住所地上海市xx路xxxx号xx幢。负责人王xx。委托代理人王xx，公司职员。 委托代理人赵xx，公司职员。 被告北京xxx装饰有限公司，住所地北京市海淀区xx路xx号x座xxx室。法定代表人吴x。委托代理人王xx、赵xx，身份事项见上。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以
3、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观装修合同,不规范,案例 篇一：装修合同纠纷案例 篇一：张某诉某公司装饰装修合同纠纷案 张某诉某公司装饰装修合同纠纷案 _______________________________________________________________________________________ （XX）徐民三（民）初字第2774号 民事判决书 原告张xx，男。 委托代理人于xx，上海xxxx律师事务所律师。
4、被告北京xxx装饰有限公司xx分公司，住所地上海市xx路xxxx号xx幢。负责人王xx。委托代理人王xx，公司职员。 委托代理人赵xx，公司职员。 被告北京xxx装饰有限公司，住所地北京市海淀区xx路xx号x座xxx室。法定代表人吴x。委托代理人王xx、赵xx，身份事项见上。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中
5、央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观 原告张xx诉被告北京xxx装饰有限公司xx分公司（以下简称xxx上海分公司）、北京xxx装饰有限公司（以下简称xxx公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于XX年10月10日立案受理后，依法适用简易程序，由代理审判员傅荣独任审判，于XX年12月4日公开开庭进行了审理。原告张xx及其委托代理人于xx、被告xxx公司及xx上海分公司的委托代理人王xx、赵xx到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告诉称，XX年6月1日，原告和被告xxx上海分公司签订装修工程承包协议书，由原告为被
6、告装修上海市xx路xxx号x号楼x、x办公会所。合同承包总价人民币1,074,991元，被告另向原告支付了垃圾清运费4,000元。合同签订后，由于被告多次要求变更工程设计图纸、增加施工项目，导致整个工程项目工期及总价发生变化，由1,074,991元增加到1,334,元。XX年12月2日，被告对装修工程进行了竣工验收，出具了竣工验收合格报告，但被告未按约向原告支付工程款。被告至今仍拖欠原告工程款426,元，原告多次催讨，被告仍拒绝支付。故原告诉至本院，要求判令：1.两被告向原告支付装修工程款项426,元；2.两被告向原告
7、支付逾期付款利息7,元（以426,元为本金，自XX年6月1日起计算至判决生效之日止，按同期银行贷款利率计算）；3.本案诉讼费由被告承担。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观 两被告辩称，不同意原告的诉讼请求。根据合同约定，原告需要落实有装修资质的装修公司来作为合同的乙
8、方，原告本人没有承揽装修工程的资质。装修工程结束后，由于被告施工质量存在问题，房屋有渗漏、开裂的情况，业主扣留了给被告的工程款，被告行使不安抗辩权，暂不向原告支付工程款。 经审理查明，XX年6月1日，被告xxx上海分公司（甲方）与原告张xx（乙方）签订《装修工程承包协议》，约定由原告承揽本市xx路xxx号x号楼x、x楼办公会所装
