彩钢夹芯板围墙工程施工合同

《彩钢夹芯板围墙工程施工合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、彩钢夹芯板围墙工程施工合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规等规定，甲、乙双方就甲方承建的护城河五期工程彩钢板围墙施工事项协商一致，签定本施工合同。一、工程概况1、工程名称：xxxx外围彩钢夹芯板围墙工程2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3、工程承包范围及内容：xxxxxxxxxxxxxx外围2044m长彩钢夹芯板围墙工程（详见附图一）4、工期：按甲方指令，积极配合完成工程。5、质量等级：合格。6、承包方式

2、：本工程为包工包料方式，不含税；计价方式：①承包单价为240元/延米（围墙高2.0m,挡板采用50mm厚彩钢夹芯板，立柱采用方钢150×150×2.6mm厚@2850mm，上下横梁采用C型钢80×80×2.6mm、），该承包价含所有的材料、人工、机械、利润、安全文明等所有费用。7、合同总价：xxxxxxxxxxxx（大写：xxxxxxxxxxx元整）二、合同文件及解释顺序本工程合同由以下文件组成：1、本施工合同2、标准、规范及有关技术文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。三、合同文件使

3、用的标准适用法律适用法律情况：主要包括合同法、建筑法、工程质量管理条例、建设工程施工发包与承包管理暂行规定、招标投标等国家和地方现行的法律、行政法规等。适用标准规范的名称：现行的建设工程标准强制性条文、施工操作规程、施工及验收规范、工程质量检验统一标准等。四、甲方驻工地代表甲方委派xxxxxx工程师为驻工地代表。五、乙方驻工地代表3/3乙方委派xxxxxx工程师为驻工地代表。六、甲方工作1、甲方开工前提供符合施工要求的电源接驳点至施工点半径100米内，施工用水采用市政管网供水，费用由甲方负责。2、甲方无偿提供材料

4、堆放仓库。3、甲方负责按合同支付工程款。4、工程竣工后乙方通知甲方验收，甲方收到乙方书面通知后应在7天内组织验收。七、乙方工作1、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，如发生损失由乙方负责恢复。2、工程竣工交付甲方之前，应做好施工场地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，在工程交付甲方之前负责对现场的一切设施和施工成品进行保护，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。3、乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，工程完工后二天内应清理完施工现

5、场的所有机械及设施。4、乙方应加强安全生产管理，严格按有关施工安全规程施工，杜绝任何安全事故，如发生由乙方责任导致的安全事故，由乙方承担全部责任。八、工期本工程在开前两天由甲方向乙方发出开工通知书，乙方施工工期必须满足甲方施工进度要求。如因以下之一原因可能造成工期延误：1、设计变更增加工程量10%以上；2、非乙方原因造成的停电、停水导致停工8小时以上（一周内累计计算）；3、因甲方报建手续或不可抗力延误工期；4、因其它原因延误工期；乙方应在5天内向甲方书面提出《工期顺延申请报告》，甲方应在5天内给予答复，逾期未答复

6、可视为确认，工期顺延。九、检查和返工在工程交工前，乙方应书面通知甲方对乙方施工的项目进行初步检查，如发生遗漏项目或有施工质量等问题，乙方应在交工验收前进行返工处理。乙方因质量问题接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施。3/3十、工程质量及验收本工程施工质量须符合《建筑工程施工及验收规范》及其它相关的规定，综合评定达到合格标准。1、甲、乙双方应及时办理工程的检查与验收手续，需验收时，乙方应提前书面通知甲方，甲方接到申请后应及时组织验收。2、本工程无保修期，但若因非人为造成的倾覆由乙方负责维修。十一、工程款支付1

7、、验收合格后，甲方再付乙方至总造价的90%，留10%保修金待工程拆除时结算并付清余款。十二、争议双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：　　1、双方因履行合同如发生争议，应协商解决，协商不成，可向履行地人民法院起诉。2、除发生争议提起诉讼的部分外，双方应当继续履行合同规定的其他义务。十三、其它本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工付清款后自行终止。甲方：　xxxxxxxxxxx　　　

8、　乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx签约代表：签约代表：签约地点：签约时间：3/3