隧道出渣劳务协议

《隧道出渣劳务协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、隧道出渣劳务协议甲方（全称）：乙方（全称人身份证号码：一.工程概况1.1工程名称：员B县柳五路寨沟口隧道1.2工程地点：十堰市则县境内。二.工程承包范围和内容寨沟口隧道（洞身长度326米）工程的洞身开挖出來的渣土运输到甲方指定弃渣场及隧道所用喷浆料的运输，乙方必须保证每一生产循环出渣时间不能过长。双方在此约定若由于乙方原因运输渣土速度过慢影响甲方施工进度，甲方有权利另选择队伍并对乙方处以违约金。三.承包方式在甲方管理及技术指导模式下，乙方按照协议约定的工程承包范围和内容进行项日工程劳务承包。乙方必须根

2、据甲方的要求按时将用于本工程所需的后八轮自卸车和驾驶员组织到位。乙方的现场管理人员和工人必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和安排，对于不听从甲方管理人员的统一指挥和安排的工作人员，甲方有权根据相关的管理制度处以罚金，情节严重者甲方有权要求乙方将其开除工地。四.合同工期4.1开工日期：根据现场实际情况通知进场。4.2竣工日期：隧道贯通。五•安全生产标准1.乙方必须按技术规范及安全施工操作规程进行施工，有完善的安全施工措施，按照甲方要求配备足够的劳动保护用品，车辆照明警示灯具刹车等上班前必须检查止常后才能

3、上岗，严禁酒后驾车，疲劳驾车，确保不出现安全事故。2.根据工程安全施工的要求和标准，施工中的安全防护用甜由乙方自行采购。3.如因乙方原因导致的安全责任事故，由乙方负责承担全部经济责任,严重者追究相关责任者的刑事责任。六.合同单价及双方约定的其他事项：6.1合同单价：洞内运输渣土按照7.3元/立方的综合单价作为该分项工程的劳务结算单价，洞外其他土石方按照每车30元结算。6.2合同工程量：洞内渣土运输总量由甲方设计图纸计算出来的开挖方量为准。6.3乙方不得以任何原因向甲方提出增加费用；在合同实施期间，工程

4、单价不因市场涨价等因素而进行调整。6.4甲方负责提供用于乙方承包范围内所需柴油，上述甲供材料提供给乙方有偿使用，到阶段性计量支付时，按照当月平均价格计算并扣除。乙方车辆柴油由甲方仓库保管员负责加注计量登记入账，乙方驾驶员签字确认。6.5因其他非乙方原因造成乙方待工、停工、窝工等所增加的费用，乙方已充分考虑在分项工程的协议单价中，甲方不单独计量支付，甲方仅承担责任是工期顺延；若由于乙方自身原因造成工程停工、窝工等所增加的费用由乙方口负，工期不能顺延。6.6进入施工高峰期渣土运输量增大，甲方下达增加车辆的

5、指令，乙方必须无条件执行，必须保证不能出现装载机等待出渣车的情况出现。A.甲乙双方驻场人员8.1甲方驻工地代表姓名：林文峰职务：现场主管8.2乙方驻工地代表姓名：职务：出渣班班长九.甲乙双方权利和义务9.1甲方工作9.1.1甲方负责统一提供乙方劳务人员的住宿，并提供生活用电和生活用水，人员伙食费乙方自己负责。9.1.2双方约定甲方应做的其他工作：提供出渣所需的挖机、装载机等大型机械配合。9.2乙方工作921乙方应保证安全正常工作的后八轮自卸车数量，保质、保量、按期完成合同内规定施工任务。每台车辆须有鲜

6、明的固定编号，并且固定驾驶员。9.2.2施工场地文明施工、清洁卫生的耍求：达到甲方、业主及监理的要求。9.2.3乙方驾驶员加油尽可能在白天或晚上九点之前，严禁上班出渣时加油。十.工程款（进度款）支付10.1工程开工后，工程进度款支付的方式和时间：甲方支付乙方进度款时间：在甲方跟业主计量款到位后，根据乙方实际完成工程量的80%进行计量支付，剩余20%作为工程质量保证金、民工工资及材料款支付保证金、优质工程保证金、安全履约保证金，保证金在施工过程无论以何种原因（不可抗力除外）发生安全事故或乙方不能按合同条

7、款进行履约，该保证金不再支付乙方，安全事故或乙方未能完全履约造成的损失超过安全、履约保证金的，全部由责任方承担；如果施工中未发生安全事故ja完全履行合同，该保证金于工程竣工结算后30日内支付乙方。乙方内部发生劳资纠纷，应由乙方自行妥善解决，甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应承担违约责任。十一.争议解决双方约定，产生争议时，向甲方法人所在地（以法人营业执照上注明的住所为准）人民法院起诉。十二其他1.如发生不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方驻工地代表，在力所能及的条件下迅速

8、采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。1.按照“谁用工谁负责”的原则，乙方应全面负责内部治安秩序管理，经常向员工进行法制教育，积极做好防火、防盗工作，减少或杜绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。2.乙方到场的施工劳务人员必须持本人身份证和身份证复印件到甲方办公室登记备案，甲方将根据乙方施工现场备案的人员情况，在进度款拨付时，工人工资由财务监督发放到每一位工人手中