通济镇道桩村村道完善工程项目

《通济镇道桩村村道完善工程项目》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、通济镇道桩村村道完善工程项目施工承包合同协议书建设单位：中江县通济镇人民政府施工单位:2018年月-87-通济镇道桩村村道完善工程项目发包单位：中江县通济镇人民政府（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）鉴于甲方为实施通济镇道桩村村道完善工程项目的施工，并接受了乙方对该项目工程的比选申请。为确保该项目建设顺利进行，双方于2018年月日达成如下协议：一、本工程为通济镇道桩村村道完善工程项目施工。二、下列文件视为构成并作为阅读和理解本协议的组成部分，即：1、本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；2、比选文件；3、中选通知书；4、比选申请文件及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业

2、主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；5、合同专用条款和合同通用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分）；6、工程技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；7、本合同图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；8、标价的工程量清单；-87-9、辅助资料表；10、资格核查表；11、构成本合同组成部分的其他文件。三、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。四、根据工程量清单所列的数量和单价计算，本合同总价为人民币贰佰零贰万叁仟玖佰元整（大写）（小写：￥202.39万元），其中含暂列金1.9952万元。合同总价中所含暂列金额归发包人所有，发包人根据工程实际

3、情况按相关程序确定暂列金额的使用，在工程结算时，未使用的暂列金额发包人有权予以扣除。工程最终结算金额以审计机构最终审计结果为准。五、本合同所列工程缺陷期两年。六、乙方在本合同签订之日起5天内进场，开工令在签定合同协议书10天内发出，本合同工期从开工令发出之日起计算，总工期为120日历天。在施工过程中，如果遭遇影响工期和质量的恶劣天气或不可抗力因素，乙方可向业主申请工期顺延，经甲方同意后调整总工期。七、在本协议第六条所定期限内，乙方每推迟一日完成全部工程，甲方处罚人民币1000元（在应付工程款中扣减，最高限额为合同总价的10%），并承担由此产生的监理延期服务费。-87-八、乙方在施工期应采取充

4、分有效的安全保护措施，保证道路畅通安全，不得因施工阻碍交通并造成安全事故。九、乙方承诺：合同期内不更换比选文书中所列主要管理人员和工程技术人员，如需更换，必须经甲方同意并保证更换同等资质的人员，并不因市场价格变动而变更各类投标单价。十、乙方应按批准的施工组织方案实施，由于乙方原因拖延工期或停工，影响地方稳定或造成甲方（或第三方）损失由乙方负责。十一、本协议书在双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章后方能生效。全部工程完工后经验收合格，以及缺陷责任期满由甲方发给缺陷责任终止证书后失效。十二、施工中出现的安全事故，由乙方依法承担一切责任。十三、工程的交工验收及审计，工程完工后，乙方应在40天内

5、提交全套交工验收资料和工程结算资料并协助甲方完成交工验收和工程结算送审工作。十四、本协议执行中若产生争议，由双方协商解决，如协商不成，可依法向中江县人民法院提起诉讼。十五、本协议书正本二份，副本九份。合同双方各执正本一份，乙方副本二份，具有同等的法律效力。当正本和副本不一致时，协议效力以正本为准。-87-甲方：中江县通济镇人民政府乙方：法定代表人：法定代表人：或其或其授权的代理人：（签字）授权的代理人：（签字）地址：中江县仁和西路6号地址：电话：0838-7430051电话：日期：年月日日期：年月日-87-第一节通用合同条款（本工程通用合同条款内容详见中华人民共和国《标准施工招标文件》（20

6、07年版）通用条款的内容。）（由投标人自备）-87-第二节专用合同条款A．公路行业标准专用合同条款1．一般约定1.1词语定义1.1.1合同第1.1.1.6目细化为：技术规范：为本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。第1.1.1.8目细化为：已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。本项补充第1.1.1.10目：1.1.1.10补遗书：指发出

7、招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。1.1.2合同当事人和人员本项补充第1.1.2.8目：1.1.2.8承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。1.1.3工程和设备第1.1.3.4目细化为：单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。1.1.3.10目细化为：永久占地：指为实施本合同工程而需