建筑工程装修合同 装饰装修工程合同范本

《建筑工程装修合同 装饰装修工程合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

★精品文档★建筑工程装修合同装饰装修工程合同范本　　　　　　××市××装饰工程有限公司　　装饰装修工程承包合同　　合同编号：HBN-20160000-jz00　　二零一*年月日　　发包方：(以下简称“甲方”)　　承包方：(以下简称“乙方”)　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。　　　第一条工程概况　　工程名称：.　　工程地点：.　　工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。　　工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。　　(1)乙方包工、包料。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);　　(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。　　工程期限_____历天，开工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。　　合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。　　第二条施工图纸　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：　　(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);　　(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。　　第三条甲方义务　　开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。　　2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用　　负责提供施工所需的水源、电源;　　负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;　　不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;　　施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;　　参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。　　按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。　　　第四条乙方义务　　指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。　　施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;　　严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;　　保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;　　保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。　　　第五条工程变更　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。　　　　第六条材料的提供　　由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。　　由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。　　第七条工期延误　　对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;　　(1)工程量变化和设计变更;　　(2)不可抗力;　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。　　2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。　　甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。　　因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。　　第八条工程款支付方式　　合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：　　第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。　　第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。　　第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。　　第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。　　工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。　　本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月　　第九条双方责任和工期延误处理　　以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：　　(1)不能提供水、电;　　(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);　　(3)不能按期提供自购材料、设备;　　(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;　　(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;　　(6)同意工期顺延的其他情况。　　(7)逾期验收或无故怠于验收;　　(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。　　对以下原因造成工期延误，工期不顺延：　　(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;　　(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责;　　(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;　　(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。　　(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。　　合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。　　未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。　　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。　　甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。　　由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。　　第十条关于设计和施工及验收的约定　　乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。　　乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。　　隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。　　工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。　　双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。　　　第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。　　　　第十二条合同争议的解决方式2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。　　　第十三条附则　　本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。　　本合同签订后工程不得转包。　　本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。　　合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　甲方：____________(签字)乙方：东莞×××装饰工程有限公司(盖章)　　法定代理人：法定代理人：_____________　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________　　地址：地址：××市××镇×××路×××　　电话：电话：×××××××　　发包人(甲方)：　　承包人(乙方)：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行zd规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。　　　第一条工程概况　　1、工程名称：　　2、工程地点：　　3、工程量：以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。　　4、承包方式按以下第项执行　　(1)包工包料(2)包工不包料(3)包工;部分包料(4)包料;部分包工　　　　第二条工期　　1、开工日期：年月日　　2、竣工日期：年月日　　3、工程总用工时间：天(工期顺延的时间未计入)　　　第三条工程价款　　本工程总造价为：(大写)(人民币)　　￥：元　　注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算　　　　第四条工程质量　　本工程质量按以下第执行　　(1)国家标准(2)地方标准2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★(3)行业通用标准(4)甲方特殊标准　　　第五条图纸　　1、经双方协商一致决定，采用以下第项执行　　(1)甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)：元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;　　(2)甲方自行提供施工图纸　　2、图纸会审和设计交底时间：　　3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前天将图纸交给乙方。　　　　第六条合同组成文件　　组成本合同的文件包括：　　1、本合同协议书　　2、标准、规范及有关技术文件　　3、图纸　　4、工程报价单或预算书　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　第七条工程变更　　1、工程设计变更2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;　　(2)增减合同中约定的工程量;　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序;　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。　　施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。　　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。　　2、其他变更　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。　　3、确定变更价款2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。　　(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。　　(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。　　(6)发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程继续施工的，视为同意承包方人的价款变更要求。　　(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。　　(8)因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。　　第八条双方一般的权利和义务　　1、甲方的工作　　(1)开工前2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作;　　(2)办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，费用由甲方承担。如因其他原因需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延;　　(3)提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系;　　(4)参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作;　　(5)施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件;　　(6)按照合同约定的期限支付工程款，依据规定交纳应由其承担的各种税费。　　2、乙方的工作　　(1)参加有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交由甲方审定确认;　　(2)施工中严格执行安全施工规范、防火规定，按期按质完成施工;　　(3)未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(4)保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管的通畅;　　(5)对于施工过程中的在关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间;　　(6)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场;　　(7)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。　　第九条有关材料的约定　　1、任何一方负责提供的材料和设备，均是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。　　2、对于任何一方提供的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此增加费用，由提供方承担。　　3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。　　4、材料运输费用，由材料提供方承担。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　5、甲方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对乙方现场负责人验收签字确认。　　　第十条有关施工和工期的约定　　1、开工及延期开工　　(1)承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延;　　(2)因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。　　2、暂停施工2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。　　3、工期延误　　因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：　　(1)发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件;　　(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;　　(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;　　(4)设计变更和工程量增加;　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;　　(6)不可抗力;　　(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他情况。　　4、工程竣工　　(1)承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。　　(2)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(3)施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。　　　第十一条关于质量和中间验收的约定　　1、工程质量　　(1)工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。　　(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。　　2、检查和返工　　(1)承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。　　(2)工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。　　(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。　　3、隐蔽工程和中间验收　　(1)工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。　　(2)发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。　　(3)经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。　　4、重新检验2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。　　5、发包方指定的现场负责人为：，身份证号码为：。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。　　第十二条关于安全施工的约定　　1、安全施工与检查　　(1)承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。　　(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。　　2、安全防护2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人承担。　　(2)实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包方认可后实施，由发包方承担安全防护措施费用。　　第十三条关于竣工验收和结算　　1、竣工验收　　(1)工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后日内组织验收，并办理验收交移手续。　　(2)工程未经验收合格时，甲方不得有任何的使用行为，否则视为甲方对该工程已经验收合格。保修期自甲方实际使用之日起计算。　　2、结算　　工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议的，视为认可结算资料，双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。　　　第十四条关于工程价款支付的约定　　1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：　　(1)固定价格：本工程总价款为(大写)：;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(2)其他方式：　　。　　2、双方同意按下表执行工程款的支付：　　　　3、特别费用的约定：　　(1)施工过程中，施工现场发生的一切水、电费用由甲方承担;　　(2)施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或者管理机构罚款的，罚款由乙方支付，如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，则罚款由甲方负责;　　(3)合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征收税额向有关部门交纳，已经列明税费的，由乙方负责交纳。　　4、增加的工程项目，经双方签署增加协议确认后，甲方应就该增加工程项目支付预付款，预付款的金额为增加项目总造价的30%，另外的70%实行分期付款，甲方应在每个月的前三天内支付给乙方。如增加的工程项目造价大于人民币壹万元的，则甲方应按上述比例支付给乙方。　　　第十五条关于工程保修的约定　　1、乙方承诺工程保修期为自竣工之日起2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★月内。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布的对工程项目或者材料有特定保修年限或者豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。　　2、甲、乙双方对保修的其他约定：　　。　　　　第十六条违约责任　　1、当发生下列情况时发包人违约：　　(1)发包人不按时支付工程预付款;　　(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行;　　(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;　　(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。　　2、发包方以上违约行为构成了一般违约，应承担的违约责任：未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款，发包方向承包方支付的违约金为：元，合同继续履行。发包方其他违约行为应承担的违约金为元。　　3、未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付，并造成了承包方损失的，为发包方严重违约，承包方解除本合同的，发包方应支付本合同暂定总价款百分之二十违约金。　　4、当发生下列情况时承包人违约：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　(1)因承包人原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工;　　(2)因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准;　　(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。　　5、承包方每拖延一天竣工，应向发包人承担元/天的违约金;其他违约行为应向发包人承担元的违约金。　　6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后，任何一方无正当理由而擅自解除本合同的，应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。　　7、其他约定：。　　第十七条争议解决　　1、发包人承包人在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。　　2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;　　(2)经过协商停止施工，且为双方接受;　　(3)法院要求停止施工。　　　第十八条不可抗力2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。　　2、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失的扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当就扩大部分的损失承担赔偿责任。　　　　第十九条合同附件　　1、工程施工项目确认书　　2、施工图纸或工艺说明确认书　　3、项目变更单　　4、分项工程，隐蔽工程验收单　　5、承包人提供的材料明细表　　6、发包人提供的材料明细表　　7、工程验收单　　8、工程结算单　　9、工程保修单　　10、发包方身份证或营业执照复印件　　11、承包方身份证或营业执照复印件　　第二十条附则　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　2、本合同的附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。　　甲方(签章)：　　地址：　　法定代表人或授权代表：　　身份证号：　　签约地点：　　签约时间：年月日　　乙方(签章)：　　地址：　　法定代表人或授权代表：　　身份证号码：　　签约地点：　　签约时间：年月日　　目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行，且发包人拖欠工程款的情况相当严重，而施工企业由于项目现场管理不到位、签证资料不完善导致工期延误或者出现工程质量问题而引发业主提出高额索赔、最终导致施工单位倒赔钱的案例屡见不鲜。在新的施工任务不断承接的同时，施工企业作为承包人能否进一步加强施工合同管理，有效规避合同履行的法律风险，已成为当务之急。　　一、审查发包人与承包人履约情况　　1、对发包方主要应了解两方面内容：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。　　②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。　　2、对承包方主要了解的内容有：　　①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况　　承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。　　二、履约管理之工期　　(一)工期和施工进度　　1、实际开工日期的认定　　①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;　　②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;　　③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。　　2、竣工日期的认定2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：　　①双方确认的日期为竣工日期;　　②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送);　　③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;　　④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。　　(二)几种影响工期的因素　　1、施工许可证：　　①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期;　　②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。　　2、拖欠工程款　　拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。　　3、设计变更　　①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。　　4、图纸延误　　①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;　　②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。　　5、增加工程量　　①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;　　②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。　　6、质量鉴定　　《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。　　①鉴定合格，顺延工期;　　②鉴定不合格，视情况而定。　　7、建设单位的其他原因　　如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。　　①2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;　　②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。　　8、一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时　　9、发生不可抗力事件　　无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。　　　三、工程签证与索赔　　1、工程签证　　①可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查;如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。　　②是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。　　2、工程索赔程序　　《建设工程施工合同(示有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：　　①有正当索赔理由，且有有关证据;　　②2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★索赔事件发生后28(14)天内，向发包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);　　③发出索赔意向通知后28(14)天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;　　④发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在28日内未予答复，视为批准索赔。　　若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔;索赔事件消失后，应综合进行索赔。　　四、项目章和公章的风险　　1、内部公章管理、使用规范化　　公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。　　2、建立严格的印章使用制度2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。　　　　五、业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题　　1、权利行使主体　　①建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人;　　②根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权;　　③装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权?只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿，同时发包人必须是该建筑物的所有人。　　2、受偿范围　　享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用，但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿(赔偿金、违约金等)则不应包括在内。《合同法》第286条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”，而按照一般人的通常理解，损害赔偿金并不属于“价款”之列。　　3、关于起算时间　　①建设工程正常竣工情况下：建设工程竣工之日;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　②建设工程无法正常竣工情况下：建设工程合同约定的竣工之日。　　此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价，或者达成延期付款和竣工的合意，以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成，承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权，但承包人优先受偿权的实现，有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时，承包人应从拍卖所得财产中优先受偿，当有新的开发商接盘“烂尾”工程时，接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。　　我们要注意!：　　A.如果承、发包双方在合同中约定，除按进度支付部分工程款外，余款于工程竣工六个月后支付，这种约定就有可能造成承包人难以及时行使优先受偿权。因此，在合同签约时，就应注意这个付款时间问题。　　B.在结算过程中延误优先权的行使，导致因优先权的丧失而无法获得清偿或全部清偿。因此，我们要注意，一旦6个月的时间即到，而工程价款尚未确定的话，我们就要考虑发包人有没有承担责任的能力，如果没有的话，就要及时提起诉讼，要求行使工程优先受偿权。　　4、权利行使方式2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　《合同法》第286条规定，建设工程价款优先受偿权的行使方式有二种：一是与发包人协议将该工程折价，二是申请人民法院将该工程依法拍卖。　　具体的行使程序：催告——协议折价或申请拍卖(诉讼)　　①催告：有约定的应从其约定，没有约定的，一般将催告的“合理期限”确定为两个月以上;　　②协议折价：并非必经程序;　　③申请拍卖：大多数都是发生在审理程序中，法院审判实际的做法是，承包人向人民法院起诉，获得生效判决或者调解书后，向人民法院申请执行。当然承包人也可以仲裁书为依据申请人民法院强制执行。　　5、不予支持工程优先受偿权的情形：　　①建设工程的所有权已经转移或已被法院生效法律文书确定转移的;　　②建设工程已经出售给交纳了全部或者大部份购房款的消费者的;　　工程优先受偿权是优先于所涉工程上的抵押权和其他一般债权，却不能优先于物权和具有物权期待权的购房人的权利行使。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35 ★精品文档★　　对于已经支付了全部或大部分购房款的买房人所购买的房屋，虽然该房屋尚未办理过户手续，但是为满足人民基本生活的需要，为维护交易安全和社会的稳定性，法律规定施工人的工程优先受偿权并不涉及该以出售的房屋。当然只有以生活消费为目的购买住宅的购房人才是消费者，对于以投资为目的的购房人，并不是消费者，他所购买的商铺、写字楼是不能对抗施工人的工程优先受偿权的。　　③标的物为不宜折价、拍卖的学校、医院、政府机关办公楼、道路、桥梁等公益建筑工程的;　　④承包人放弃优先权承诺有效。　　综上，在施工过程中，现场项目经理部需要就工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款、工程签证等重要条款与发包人达成补充协议、会议纪要或者应发包人要求出具书面承诺函时，应严格按照承包人内部的合同评审程序进行合同审核，及时将有关函件在签字盖章前送交承包人总部各部门进行审查，并报承包人高层领导同意，从而最大限度规避公司经营风险。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创35/35