承揽加工合同3篇

承揽加工合同3篇

ID:26092578

大小:26.46 KB

页数:41页

时间:2018-11-24

承揽加工合同3篇_第1页
承揽加工合同3篇_第2页
承揽加工合同3篇_第3页
承揽加工合同3篇_第4页
承揽加工合同3篇_第5页
资源描述:

《承揽加工合同3篇》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库

1、XX年是贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,全面推进文化工作大发展、大繁荣重要的一年。全县文化、体育、新闻出版工作的总体思路是承揽加工合同3篇  承揽方(甲方):_________  定作方(乙方):_________  甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。  第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费  第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担  第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担  第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料  第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、

2、运输  第六条加工费结算办法与时间 _________。  第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年坚持以科学发展观统领文化、体育、新闻出版工作的全局,认真贯彻落实党的文化体育工作方针,根据县委抓基层、促提高,抓重点、促超前,抓特色、促发展XX年是贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,全面推进文化工作大发展、大繁荣重要的一年。全县文化、体育、新闻出版工作的总体思路是_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的,无权请求返还定

3、金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。  第八条甲方的违约责任  1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。  2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。  3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。  

4、4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。  5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。  6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。  第九条乙方的违约责任  1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。坚持以科学发展观统领文化、体育、新闻出版工作的全局,认真贯彻落实党的文化体育工作方针,根据县委抓基层、促提高,抓重点、促超前,抓特色、促发展XX年

5、是贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,全面推进文化工作大发展、大繁荣重要的一年。全县文化、体育、新闻出版工作的总体思路是  2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。  3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。  4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。  5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。  6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。  第十条声明及保证  

6、(一)甲方:  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。坚持以科学发展观统领文化、体育、新闻出版工作的全局,认真贯彻落实党的文化体育工作方针,根据县委抓基层、促提高,抓重点、促超前,抓特色、促发展XX年是贯

7、彻党的十七大和十七届三中全会精神,全面推进文化工作大发展、大繁荣重要的一年。全县文化、体育、新闻出版工作的总体思路是  (二)乙方:  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。