实验室装修合同

《实验室装修合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、合同编号：建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):上海市工商行政管理局上海市建设委员会监制--4--建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第1条工程概况1．1、工程名称：1．2、工程地点：1．3、承包方式：1．4、施工面积：1．5、工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。1．6、合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作2．1、开工前3天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只

2、能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2．2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2．3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2．4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作3．1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。3．2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期

3、完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。第4条关于工期的约定4．1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。4．2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4．3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4．4、--4--因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第2条关于工程质量及验收的约定5．1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5．2、甲、乙应及时办理隐蔽

4、工程及中间工程的检查于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5．3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5．4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5．5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙

5、方的看管费用及相关费用。第3条付款方式6．1、本合同生效后，甲方分叁次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次付清。拨款过程付款时间拨款比例金额合同签订后开工前三天内50%工程全部竣工验收合格三日内45%尾款至工程验收合格当天起算3个月后一次付清5%备注：6．2、本工程装修保修期为12个月。第4条奖励和违约责任7．1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。7．2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工

6、措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为奖励。7．3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担。7．4、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担。7．5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7．6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。--4--第2条争议或纠纷处理10．1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进

7、行调解。10．2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第3条其它约定1.本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准，数量按实结算。2.工程施工时甲方如对施工成品提出修改，由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方承担。第4条附则10．1、本工程需要进行保修