不锈钢加工合同范本

《不锈钢加工合同范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、元/m乙方（承包方）:第一条、工程概况1、工地名称：工地位置:门窗面积:工程日期:，预计4、制作加工造价:工程安装单价：平方米，总造价:元（结算按照实际平数计算）不锈钢加工合同范本导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。下面是整理的不锈钢加工合同范本。欢迎大家阅读。不锈钢加工协议书范本一甲方（发包方）：第二条、付款方式：1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制

2、作加工费用所用。3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。第三条、门窗制作加工安装要求：1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。4、乙方有责任提供制作加工料单。第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、玻璃、地弹簧、门把手等;其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。第五条、质量要求：1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙

3、方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。第六条、乙方职责1、在规定的时间内完成工作量2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关，第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）:电话:电话:年月日不锈钢加工协议书范本二甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共

4、和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格2、略；3、工程造价：元/米，施工面积约米，约合人民币万元（以实际竣工验收数量为准）；4、付款方式：合同签订生效后，甲方付%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到%后，拨付安装工程总价款的%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至年月日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。、甲方责任:1、如期办理拨款结算;2、指派专人为

5、甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款兀工程质量不符合规定的负责无偿维修及返工。五、质量验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双

6、方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，依法法院起诉。七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方（单位盖章）：乙方（单位盖章）：甲方代表签字：乙方代表签字：年月日