屋面及女儿墙漏水维修协议

《屋面及女儿墙漏水维修协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、馨苑屋面漏水维修协议馨苑1#楼屋面及女儿墙漏水维修协议发包人：陕西金辉居业房地产有限公司（以下简称甲方）承包人：福建卓越建设工程开发有限公司（以下简称乙方）甲、乙双方经友好协商就馨苑1#楼屋面漏水及女儿墙墙漏水维修，达成如下协议，以便双方共同遵守。一、承包范围上东区临时道路硬化施工内容包括：屋面漏水、及女儿墙漏水维修[详见收方单]。二、工期要求：满足甲方要求工期。三、工程质量：合格四、工程造价4.1本工程的造价采用包干的形式，经甲乙双方审定的包干价为：151005.6元(大写：壹拾伍万壹仟零伍元陆角)。五、双方责任5.1甲方责任：5.1.1对工程进度、工程质量进行监督，会同监理方

2、检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，隐蔽工程验收和竣工验收，受理有关隐蔽试验记录等单据以及其他相关事宜。5.1.2按协议规定，拨付工程款。5.1.3负责协调施工现场各施工单位间相互交叉作业遇到的问题。5.2乙方责任：5.2.1乙方在工程施工过程中应接受甲方项目部、监理部的管理和协调，在设计交底后应编制详细的施工组织计划报甲方和监理审定，并及时组织施工，保质保量按时完成任务。5.2.2乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；项目全体人员需持证上岗，按甲方规定进行人事用工管理随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查

3、；负责施工场地的清洁卫生，保证符合文明工地的要求，否则按本合同的规定给予经济处罚；承担施工现场发生的安全事故责任和因此发生的一切费用。六、工程款支付第2页共2页馨苑屋面漏水维修协议6.1工程完工后，甲方一次性支付乙方工程款。6.2甲方在支付每笔工程款时，乙方应同时开具正式发票（工程项目所在地税务机关代开的发票），办理完结算，甲方支付至结算总价的100%时，乙方需向发包人提供工程结算价的全额发票。如乙方提供虚假发票，乙方人负全部法律责任，并承担因此给甲方造成的一切损失。七、其他：7.1本补充协议中的“天”（除特殊注明外）均指日历天，“元”均为人民币币值。7.2争议和纠纷：首先应通过

4、友好协商和谈判方法解决履行合同中的争议问题。如谈判未能达成一致意见，向甲方工程所在地人民法院起诉，通过法院诉讼判决。7.3本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。副本四份，甲乙方双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字）：代表人（签字）：签订日期：2015年月日第2页共2页