欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:21325479
大小:78.50 KB
页数:3页
时间:2018-10-21
《排气烟道制做安装合同》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、排气烟道制做安装合同甲方:乙方:(以下统称甲方、乙方)依照《中华人民共和鬧合同法》、《中华人民共和岡建筑法》、《中华人民共和同劳动法》等有关的法律法规,结合本工程的具体情况,经叩、乙双方友好协商,特签订合同,双方共同遵守执行。一、工程名称:名称:地址:二、承包范围及内容:厨房、上生问排气道制做安装三、施工工期:1、按甲方总工期及项H施工进度要求配合施工。2、由于Cl然界不可抗力、甲方或建设单位的原因所造成的工期延误,经双方协商一致,工期顺延。四、质量要求:成品烟道的制作产品质量和安装施工质量都应达到烟道行业标
2、准(JG/T3044-1998标准)。保证产品不开裂、不脱松动、不堵塞、不串烟达到岡标(GJT007)的耍求。五、承包方式:综合单价总毡干的方式承毡。即包工、包料、包质量、包报验资料,包安全、包工期、包文明施工的方式承包。六、承包金额:1、烟道的规格型号、数量、单价(含税)品名型号规格(mm)单位数量单价:元金额(元)注:以实际安装数量为准总金额(大写):2、综合单价每套含成品烟道、运输费、堆放保管、安装、洞口回填、验收、工完清场、人工、损耗、管理、超时工作、芡金、直接费、间接费等所宥费用。3、结算时按实际发
3、生数计算七、甲方责任:1、提前25天通知乙方做好进场施工准备,提供乙方施工工作面。2、向乙方提供图纸、会议纪要、有关文件。若甲方的设计图纸或技术变更均应以书面形式向乙方确认,超过本合同范闱内的工作,甲方应及时办理现场签证。3、配合乙方协调各方而关系,配合乙方施工及时办理交工签证,按合同办理工程预算工作4、根据乙方的进度工程量,及时发放工程进度款。5、负责检查、监督乙方的安全生产、文明生产、施工质量、施工进度负责工程的验收和工程竣工验收工作6、无偿提供乙方的材料堆放场地、垂直运输机械,施工屮所需的水泥、沙、石子
4、、钢筋、砖块、竹竽、废模板、胶水等。7、(1)提供乙方标准的预留洞I」,一般比选用烟道长宽各加50mm。(2)若T方提供的预留洞口宽度不够或超宽时,由乙方扩大或补整所产生的费用按15.00元/第个计算。8、风帽底座墙的彻筑、烟道外装饰(批荡、瓷片)、烟道回填洞U后的防水措施等由甲方负责。9、安排乙方安装工人住宿。八、乙方的责任:1、提供合格产品,并提供报验资料,厂家资质文件等。2、接受甲方、监理、土建总也设计等争位的管理,对其提出的意见及吋进行整改,保质、保量、按期安全完成分项工程。3、保证产品不幵裂,不脱落
5、松动,不堵塞,不申烟4、乙方耍做好安全文明施工,做到工完场清。一切安全事故的责任及费用由乙方自理。5、做好现场施工的自行管理,办理岀入手续,遵守甲方规章制度及规定。6、按进度施工,工人年龄18-55岁之间,身体健康,有身份证,有病史者不得进场施工,并做好三级安全教育,登记存档,戴证上岗。7、对班组工作进行安全技术交底,做到安全文明施工。8、严格遵守W家法律法规及工地的规章管理制度,服从甲方的管理安排,如发生违法行为(打架斗殴、赌博、嫖娼、闹事停工等),甲方有权责令其停工整顿,甚至停至合同,士此所造成的经济损失
6、及法律责任A乙方全部承扪。9、如因乙方制作安装造成质量问题,以致无法使用的,乙方无条件免费维修。10、节约用料每次搅拌砂浆当次耍用完,如有浪费按150元/次赔偿帀方材料费,其费用从工程的结算中扣除。11、注意做好施工现场木专业及其他专业的成品保护工作,损坏者必须承担赔偿责任。12、无条件服从设计变更修改,宥责任在惯彻设计意图的基础上完善装饰收U工作,以良好的施工工艺确保工程施工质量及装饰效果。九、工程款的支付和结算:1、木合同双方签字生效后,乙方下笮组织生产并按甲方要求吋间开始进场施工。2、成品烟道安装施工人
7、员进场后,甲方A乙方支付工程总造价的%作为材料款。(1)烟道安装过程中乙方及时屮报月工程量,甲方接到工程量屮报7日内付至工程量总款的80%,乙方全部安装完工(其配件止逆阀、风帽)经T方验收、结算审核确认后按结算金额付至累计取款的100%。(2)工程款以现金或支票支付,乙方收款吋需凭有效凭证办理。十、其它约定:如因下列原因(如:缓建、设计变更、工地停水或停电,不能交出施工现场,不能清除障碍物,甲方不按合同规定支付工程进度款等)造成乙方停工、窝工,不能按时完工时,乙方视具体情况应延误的项目和因此发生的经济支出向T
8、方提出书而报告,甲方应在收到报告两日内给以答复和协商十一、违约责任本合同宥效期在货款两清a行终止,宥效期内甲、乙双方严格遵守合同,若一方违约则按工程总造价金额赔偿给另一方。如因台风,发震等人力不可抗扪的自然因素造成的损失,按政府有关规定执行,必要吋按上级有关部门裁定。十二、本合同经甲、乙双方签到字盖章后生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。甲方:乙方:法人代表:法人代表:委托代理人
此文档下载收益归作者所有