基础工程施 工协议书

《基础工程施 工协议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============基础工程施工协议书　　发包单位：　　施工单位：　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：　　第一条--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读

2、下载==============基础工程施工协议书　　发包单位：　　施工单位：　　根据《中华人民共和国合同法》尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：　　第一条--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============工程概况　　工程名称：　　工程地点：　　承包范围：根据基坑

3、的设计范围内的全部内容(毛石挤淤、毛石基础、撼沙层)　　工程量:结算时按现场实际工程量计算　　质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa　　第二条合同工期　　开工日期：(以实际进场时间为准)XX年6月5日　　竣工日期：(即完工时间)XX年7月5日　　该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。　　承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金1000元，以此类推，最高不超过总价的10%。　　第三条工程造价及付款方式　　合同价款：以实际完成

4、工程量结算，执行XX辽宁省建设工程计价定额。　　此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。　　承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。　　第四条--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============双方的工作和义务　　甲方的工作义务　　(1)甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。　　(2)负责对乙方所施工

5、的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。　　(3)负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。　　(4)负责本工程的对外联系工作，　　乙方的工作义务　　(1)乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。　　(2)保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。　　(3)服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。　　(4)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。　　(5)施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。　　第五条　关于工程验收的约定　　本工程以施工图纸和国家制订的施工

6、及验收规范为验收标准。　　本工程质量应达到国家质量评定合格标准。　　双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。　　由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。　　工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。　　工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意　　第六条　违约责任　　若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方--------------------精选

7、公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~================精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，欢迎阅读下载==============1000违约金。　　乙方除自然力(台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等)、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。　　如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损

8、失的权利。　　第七条　争议或纠纷处理--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载------