南通崇川区人民法院

《南通崇川区人民法院》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、崇川区人民法院电梯改造工程招标文件南通市崇川区人民法院增设电梯改造工程(审判楼)招标文件(工程量清单计价)招标人：南通市崇川区人民法院招标代理单位：南通通城建设工程项目管理有限公司日期：2014年8月1日78崇川区人民法院电梯改造工程招标文件目录工程招标文件备案表5第一章投标须知及投标须知前附表6一、投标须知前附表6二、投标须知7(一)总则7(二)招标文件8(三)投标文件10(四)投标报价12(五)投标文件的密封和递交17(六)开标、评标、定标17(七)授予合同18第二章评标办法20第三章建设工程施工合同22第一

2、节　协议书22第二节　通用条款(略)24第三节　专用条款26第四节工程质量保修书36第四章工程建设标准37第五章图纸及技术标准38第六章投标文件格式39施工投标文件封面41一、法定代表人身份证明书42二、授权委托书43三、投标函45四、已标价的工程量清单47封—3投标总价48表—01总说明49表—02投标报价汇总表50表—03单项工程投标报价汇总表51表—04单位工程投标报价汇总表52表—08分部分项工程量清单与计价表53表—09工程量清单综合单价分析表54表—10措施项目清单与计价表(一)55表—11措施项目清

3、单与计价表(二)56表—11—1措施项目清单费用分析表57表—12其他项目清单与计价汇总表5878崇川区人民法院电梯改造工程招标文件表—12—1暂列金额明细表59表—12—2材料暂估价格表60表—12—3专业工程暂估价表61表—12—4计日工表62表—12—5总承包服务费计价表63表—13规费、税金项目清单与计价表64表—15—1发包人供应材料一览表65表—15—2承包人供应主要材料一览表66五、计划投入的主要施工机械设备表67六、主要施工管理人员表68第七章资格证明材料70投标人资格审查文件71一、投标人一般情

4、况72二、近三年工程营业额数据表73三、近三年已完工程及目前在建工程一览表74四、财务状况表75五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况76六、拟派往本招标工程项目负责人简历表77七、拟派往本招标工程项目技术负责人简历表78证明(1)79无在建工程承诺82第八章工程量清单8378崇川区人民法院电梯改造工程招标文件工程招标文件备案表编制人(组长签字)：日期：2014年8月1日招标人(盖章)法定代表人(签字)招标代理机构(盖章)法定代表人(签字)日期：2014年8月1日南通市崇川区公共资源交易管理办公室（备案）7

5、8崇川区人民法院电梯改造工程招标文件第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称南通市崇川区人民法院增设电梯改造工程(审判楼)21.1建设地点工农路1号31.1建设规模约29万41.1承包方式包工包料51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：2014年8月，计划竣工时间：2014年10月，施工总工期：为60日历天，具体以发包人签发的书面开工通知为准。71.1资金来源财政拨款81.2招标范围施工图及清单中所示的内容916工程报价方式固定综合单价报价1012投标有效

6、期为45日历天(从投标截止之日算起)1113.1投标担保金额人民币壹万元（现金）78崇川区人民法院电梯改造工程招标文件项号条款号内容说明与要求1214.1踏勘现场各投标人自行踏勘现场1318.2招标控制价编制依据《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；江苏省建设厅《江苏省房屋修缮工程计价表》(2013年)；《江苏省安装工程计价表》（2013年）；《江苏省施工机械台班费用定额》以及相应补充规定和现行省、市有关规定。1418.3公布的招标控制价文件组成费用

7、汇总表、清单与计价表、相关说明以及招标价调整等系数的取值1518.4招标控制价公布中国崇川网-招标公告栏1620.1投标文件存档份数正本壹份，副本贰份1721投标文件提交地点及截止时间收件人：南通通城建设工程项目管理有限公司截止时间：2014年8月25日15:00时提交地点：南通市崇川区青年东路94号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）1824开标开标时间：2014年8月25日15:00时开标地点：南通市崇川区青年东路94号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜

8、在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。1936履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同价款的5%其中：工期为2%，质量为3%第一中标候选人在中标通知发出后四天内若不交纳履约保证金的，视为自动放弃本次工程的中标资格并没收全部投标保证金，中标人的位置由第二中标候选人填补，以此类推。20资格审查方式资格后审21招标代理单位招标代理单位：南通通城建设工程项目管理有限公司