广州海事法院审判综合楼工程施工监理

《广州海事法院审判综合楼工程施工监理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广州海事法院审判综合楼工程施工监理项目编号：2012-招标文件招标单位：广州海事法院招标代理单位：广东工程建设监理有限公司日期：二〇一二年三月第57页总目录投标邀请函第1章投标须知及前附表第2章监理合同第一部分监理合同协议书第二部分标准条件第三部分专用条件第3章投标格式文件第4章图纸及资料第5章评标办法第57页投标邀请函第57页投标邀请函致：各正式投标人1．根据粤发改资【2007】350号、粤发改投资【2011】1503号批准，广州海事法院现决定对广州海事法院审判综合楼工程施工监理进行公开招标，选定承包人。2．本次招标工程项目的概况如下：2

2、．1工程规模：总用地面积为21472平方米，审判综合楼一幢，总建筑面积为32320平方米，共有14层（其中地上12层，地下2层），其中办公用房2880平方米、审判法庭用房21760平方米，职工食堂等附属设施用房480平方米，地下停车库7200平方米。2．2监理服务内容：设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）及工程质量保修阶段的监理工作。监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工

3、作等。2．3工程建设地点为：广州市海珠区南洲路。2．4计划开工日期为2012年月日，总工期为550日历天；2．5工程质量要求符合《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）有关要求，并达到一次验收合格标准。3．本工程采用资格预审办法，并通过广州建设工程交易中心的公示，你单位被确定为本项目的正式投标人，如你方对本工程的上述招标工程项目感兴趣，请你方于2012年月日下午时在广东工程建设监理有限公司购买招标文件和相关资料。4．招标文件售后不退。本工程的资料不接受邮购。5．投标申请人在提交投标文件前，应按照有关规定提交壹万元（人民币

4、）的投标保证金。6．投标文件提交的截止时间为2012年月日时分，提交地点为广州建设工程交易中心室。逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。7．本招标工程项目的开标会将于2012年月日时分在广州建设工程交易中心室进行，投标人的法定代表或其委托代理人应准时参加开标会议。招标单位：广州海事法院地址：广州市新港西路鹭江西街6号联系人：刘先生联系电话：020-34063853招标代理：广东工程建设监理有限公司地址：广州市白云路111-113号白云大厦16楼联系人：孙工联系电话：020-83292786第57页第1章投标须知及前附表第57页一、投标须

5、知前附表项目条款号内容说明与要求12.2.1工程名称广州海事法院审判综合楼工程施工监理22.2.2建设地点广州市海珠区南洲路32.2.3建设规模总用地面积为21472平方米，审判综合楼一幢，总建筑面积为32320平方米，共有14层（其中地上12层，地下2层），其中办公用房2880平方米、审判法庭用房21760平方米，职工食堂等附属设施用房480平方米，地下停车库7200平方米。42.2.4工程概算9696万元52.2.5监理目标投资控制目标：控制实际工程投资不超过工程概算。进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度

6、要求控制，施工总工期暂定550个日历天质量控制目标：符合《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）有关要求，并达到一次验收合格。62.3.1招标范围详见本工程招标公告72.3.2监理服务期工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算期的监理服务期：（1）施工阶段监理服务期：暂定550日历天（从监理人员驻场之日算起）。（2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案管理完成之日起2年。（3）竣工结算期：所有工程保修期结束且办妥竣工结算止（此处竣工结算指政府终审部门进行的竣工结算）83.1资金来源省财政94.1投标人资质要求按招标公

7、告要求104.2监理人员的专业配套要求（据实配备）（1）总监理工程师及总监代表要求：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程，注册执业单位为本公司。（2）专业监理人员最低配套要求：房屋建筑工程专业监理工程师3名，装饰装修专业监理工程师1名，机电安装工程专业监理工程师1名，给排水工程专业监理工程师1名，造价专业监理工程师1名，质量安全专业监理工程师1名等专业工程师（不少于8名工作人员，同时根据工程现场实际工作需要调配。）114.5资格审查方式资格预审1213.1监理报价方式按

8、照招标文件依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007]670号)文件所规定的计价方式及计价范围结合招标文件自行报价。（小数点后保留二位小数，第三位小数四舍五入）1315.